Договор поставки на условиях FOB (в соответствии с Инкотермс 2010) - бланк 2016, скачать в doc

Договор поставки на условиях FOB (в соответствии с Инкотермс 2010)

[место заключения договора] [число, месяц, год]

[Полное наименование продавца] в лице [Ф. И. О. должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем "Продавец", с одной стороны, и

[полное наименование покупателя] в лице [Ф. И. О. должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], именуемое в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", руководствуясь правилами "Инкотермс 2010", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в обусловленные настоящим договором сроки товары Покупателю для использования их в предпринимательской деятельности последнего.

1.2. Ассортимент и количество товаров определяется в спецификации, которая согласовывается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3. Получателем товаров является [покупатель или иное лицо].

1.4. Отгрузочная разнарядка должна быть направлена Продавцу не позднее чем за тридцать дней до наступления периода поставки.

2. Периоды поставки товаров

2.1. Товары поставляются в течение срока действия настоящего договора отдельными партиями.

2.2. Периодичность поставки - [вписать нужное - один раз в месяц, один раз в квартал и др.].

2.3. График поставки товаров: [указывается конкретный календарный день или предельный срок поставки товара].

3. Доставка товаров

3.1. Поставка товаров осуществляется на условиях FOB "Инкотермс 2010".

3.2. По просьбе Покупателя или если это является коммерческой практикой и Покупатель своевременно не дает инструкции об ином, Продавец может за счет и на риск Покупателя заключить договор перевозки на обычных условиях.

В любом случае Продавец может отказаться от заключения договора перевозки, без промедления известив об этом Покупателя.

3.3. Продавец обязан поставить товар либо путем помещения на борт судна, номинированного Покупателем, в пункте погрузки, если таковой имеется, указанном Покупателем в поименованном порту отгрузки, либо путем обеспечения предоставления поставленного таким образом товара в согласованную дату или в согласованный период в соответствии с обычаями порта.

3.4. Товар считается погруженным на судно, когда груз перешел через поручни судна. Размещение груза в трюмах судна является обязанностью перевозчика.

3.5. Доставка товара осуществляется [указать вид(ы) морского или внутреннего водного транспортного средства].

3.6. Порт отгрузки - [вписать нужное].

3.7. Пункт погрузки - [вписать нужное].

4. Обязанности Продавца

4.1. Предоставить Покупателю товар, счет-фактуру или другие документы, свидетельствующие о соответствии товара договору.

Документы в электронной форме предоставляются только при наличии договоренности между Сторонами или это является обычным.

4.2. Если потребуется, за свой счет и на свой риск получить экспортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, необходимые для вывоза товара.

4.3. По просьбе Покупателя на его риск и за его счет (при наличии расходов) предоставить ему информацию, необходимую Покупателю для страхования товара.

4.4. За счет и на риск Покупателя передать ему достаточное извещение либо о том, что товар был поставлен в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора, либо что судно не приняло товар в согласованный период.

4.5. За свой счет предоставить Покупателю обычное доказательство того, что товар поставлен в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора.

4.6. По просьбе Покупателя, за его счет и на его риск оказать ему содействие в получении транспортного документа.

4.7. Своевременно предоставить Покупателю или оказать ему содействие в получении по просьбе Покупателя на его риск и за его счет документов и информации, включая информацию по безопасности, которая может потребоваться Покупателю для ввоза товара и/или его транспортировки до конечного пункта назначения.

4.8. Возместить Покупателю все расходы и сборы, понесенные Покупателем при получении или предоставлении содействия в получении документов и информации, как предусмотрено в пункте 5.11 настоящего договора.

5. Обязанности покупателя

5.1. Уплатить предусмотренную настоящим договором цену товара.

5.2. Принять поставку товара, как только он поставлен в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора.

5.3. Если потребуется, получить за свой счет и на свой риск импортную лицензию или иное официальное разрешение и выполнить все таможенные формальности, необходимые для ввоза товара и его транспортировки через любую страну.

5.4. Заключить за свой счет договор перевозки товара от поименованного порта отгрузки.

5.5. Предоставить Продавцу по его просьбе и за его счет необходимую для заключения договора страхования информацию.

5.6. Передать Продавцу надлежащее извещение о наименовании судна, месте погрузки и, если необходимо, об избранном моменте поставки в пределах согласованного периода.

5.7. Принять доказательства поставки, предоставленные Продавцом.

5.8. Нести расходы по обязательному инспектированию товара перед отгрузкой, за исключением случаев, когда такое инспектирование осуществляется по предписанию властей страны вывоза.

5.9. Своевременно сообщать Продавцу о требованиях в отношении информации по безопасности с тем, чтобы Продавец мог действовать в соответствии с пунктом 4.7 настоящего договора.

5.10. Возмещать Продавцу все расходы и сборы по предоставлению или оказанию содействия в получении документов и информации, как это предусмотрено в пункте 4.7 настоящего договора.

5.11. Если потребуется, своевременно предоставить Продавцу или содействовать в получении Продавцом по его просьбе на его риск и за его счет документов и информации по безопасности, которая может потребоваться Продавцу для перевозки, вывоза и ввоза товара и для его транспортировки через любую страну.

6. Упаковка и маркировка товара

6.1. Продавец обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, за исключением товара, который по своему характеру не требует затаривания и (или) упаковки.

6.2. Товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для такого товара способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования.

6.3. Если в установленном законом порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или) упаковке, то Продавец обязан передать Покупателю товар в таре и (или) упаковке, соответствующих этим обязательным требованиям.

6.4. Маркировка упакованного товара должна быть осуществлена надлежащим образом.

6.5. Продавец обязан нести все расходы, связанные с проверкой товара (проверка качества, измерение, взвешивание, подсчет), необходимой для поставки товара в соответствии с настоящим договором, а также расходы по инспектированию товара перед отгрузкой, которое предписывается властями страны вывоза.

7. Переход рисков

7.1. Продавец несет все риски утраты или повреждения товара до момента его поставки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора, за исключением рисков утраты или повреждения товара при обстоятельствах, в которых их несет Покупатель.

7.2. Покупатель несет все риски утраты или повреждения товара, которые могут возникнуть с момента его поставки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора.

7.3. Покупатель несет все риски утраты или повреждения товара с согласованной даты, а при отсутствии согласованной даты, с даты извещения, сделанного Продавцом о том, что товар был поставлен в рамках согласованного периода, а если такой период не был нотифицирован, с истечения даты в рамках согласованного периода поставки, при условии, что товар был явным образом индивидуализирован как товар, являющийся предметом договора, если:

- Покупатель не сообщает наименование судна в соответствии с пунктом 5.6 настоящего договора;

- номинированное Покупателем судно не прибыло вовремя, не в состоянии принять товар или прекратило принятие груза ранее времени, о котором было сообщено в соответствии с пунктом 5.6 настоящего договора.

8. Распределение расходов

8.1. Продавец обязан оплатить:

- все относящиеся к товару расходы до момента его поставки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора, за исключением расходов, оплачиваемых Покупателем;

- если потребуется, расходы по выполнению таможенных формальностей, подлежащих оплате при вывозе товара, а также любые пошлины, налоги и иные расходы, уплачиваемые при вывозе.

8.2. Покупатель обязан оплатить:

8.2.1. Все относящиеся к товару расходы с момента его поставки в соответствии с пунктом 3.3 настоящего договора, за исключением расходов по выполнению таможенных формальностей для вывоза товара, а также всех налогов, пошлин и сборов, подлежащих уплате Продавцом при вывозе товара;

8.2.2. все дополнительные расходы, возникшие вследствие:

- ненаправления Продавцу извещения в соответствии с пунктом 5.6 настоящего договора о наименовании судна, месте погрузки и об избранном моменте поставки в пределах согласованного периода;

- того, что номинированное Покупателем судно не прибыло вовремя, или было не в состоянии принять товар, или прекратило принятие груза до установленного времени, при условии, что товар был явным образом индивидуализирован как товар, являющийся предметом договора.

8.2.3. Если потребуется, все расходы по оплате налогов, пошлин и иных официальных сборов, а также по выполнению таможенных формальностей, подлежащих оплате при ввозе товара, и расходы по его транспортировке через любую страну.

9. Цена и порядок расчетов

9.1. Покупатель оплачивает поставляемые ему Продавцом товары по ценам, указанным в спецификации.

9.2. Оплата производится в безналичном порядке за каждую партию товара отдельно в течение [срок] дней с момента получения счета-фактуры.

10. Ответственность сторон

10.1. В случае существенного нарушения требований к качеству товара Продавец обязан по выбору Покупателя вернуть ему уплаченную за товар сумму или заменить товар ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору.

10.2. За недопоставку или просрочку поставки товаров Продавец уплачивает Покупателю неустойку в размере [значение] % от стоимости всей партии товаров за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.

10.3. За несвоевременную оплату переданного в соответствии с настоящим договором товара Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

11. Срок и порядок действия договора

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском и [вписать нужное] языках, при этом оба текста являются полностью аутентичными.

11.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до [число, месяц, год].

11.3. В случае если ни одна из Сторон, после истечения срока действия договора, не заявит о его расторжении, то договор пролонгируется на тех же условиях на [указать срок].

12. Порядок изменения и расторжения договора

12.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке в случае существенного нарушения договора одной из Сторон, в том числе:

- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок;

- неоднократного нарушения сроков поставки товаров;

- неоднократного нарушения сроков оплаты товаров.

12.2. Настоящий договор считается измененным или расторгнутым с момента получения одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, если иной срок расторжения или изменения договора не предусмотрен в уведомлении.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

13. Применимое право и арбитражная оговорка

13.1. К настоящему договору применяется право [указать страну применимого права].

13.2. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат окончательному урегулированию в соответствии с Арбитражным регламентом ICC 2012.

13.3. Число арбитров - [значение].

13.4. Место арбитражного разбирательства - [вписать нужное].

13.5. Язык арбитражного разбирательства - [вписать нужное].

14. Реквизиты и подписи сторон

[вписать нужное] [вписать нужное]

[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,

• Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• Как понять, что коллектив вас не уважает
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• Офисные хроники или как противостоять сплетням
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

Договор купли-продажи транспортного средства: скачать образец договора купли-продажи автомобиля 2016

Конструктор договоров "Просто Документы" в зависимости от Ваших ответов подготовит договор купли-продажи транспортного средства. Образцы и шаблоны больше не нужны! Это даже лучше, чем если бы Вы обратились к юристу, ведь один юрист может ошибиться, а при составлении каждой версии договора в конструкторе принимает участие целая команда профессиональных юристов. Каждый вариант договора купли-продажи прошел многоступенчатый аудит и успешную регистрацию.

Договор купли-продажи транспортного средства (автомобиль) – соглашение, по которому одна сторона (продавец) обязуется передать транспортное средство (далее – ТС) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это ТС и уплатить за него определенную денежную сумму (цену) (п. 1 ст. 454 ГК РФ).

Существенным условием договора купли-продажи ТС является его предмет – наименование и количество товара (п. 1 ст. 432, п. 3 ст. 455, п. 2 ст. 465 ГК РФ). Если договором купли-продажи автомобиля предусмотрена продажа ТС в кредит с условием о рассрочке платежа, то существенными условиями являются также цена товара, порядок, сроки и размеры платежей (п. 1 ст. 489 ГК РФ). В зависимости от вида договора купли-продажи транспортного средства существенными могут быть признаны и другие условия.

Договор купли-продажи транспортного средства в зависимости от статуса сторон и целей приобретения ТС может иметь следующие виды:

1. Договор поставки автомобиля - транспортного средства (§ 3 гл. 30 ГК РФ) .

Признаки того, что купля-продажа транспортного средства (ТС) регулируется нормами Гражданского кодекса РФ о поставке, следующие:

- продавцом выступает лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (ст. 506 ГК РФ), за исключением предпринимательской деятельности по продаже ТС в розницу (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18);

- передается товар, который предназначен для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).

Существенным условием договора поставки транспортного средства (ТС) помимо его предмета также может быть признано условие о сроке поставки.

Общие положения о договоре купли-продажи автомобиля применяются к договору поставки, но только если иное не предусмотрено правилами Гражданского кодекса РФ о договоре поставки (п. 5 ст. 454 ГК РФ).

2. Договор розничной купли-продажи автомобиля, к которому не применяется Закон о защите прав потребителей .

Такой образец договора купли-продажи автомобиля имеет место, когда продавцом является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по продаже транспортного средства в розницу, а покупателем выступают юридическое лицо или гражданин-предприниматель, приобретающие ТС для нужд, связанных с предпринимательской деятельностью (п. 5 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 N 18). К этому договору применяются § 1 и 2 гл. 30 ГК РФ, но не применяется Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей).

Кроме предмета договора купли автомобиля цена также признается судами существенным условием договора розничной купли-продажи в соответствии с п. 2 ст. 494, п. 1 ст. 500 ГК РФ (см. Апелляционное определение Московского городского суда от 16.05.2013 по делу N 11-12675, Апелляционное определение Верховного суда Республики Башкортостан от 11.04.2013 по делу N 33-3719/2013, Апелляционное определение Владимирского областного суда от 10.05.2012 по делу N 33-1243/12).

3. Договор розничной купли-продажи автомобиля/транспортного средства, к которому применяется Закон о защите прав потребителей.

В этом договоре купли-продажи автомобиля/транспортного средства продавцом является организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также гражданин-предприниматель (в том числе не зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя) (см. абз. 6 преамбулы Закона о защите прав потребителей, п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17). Покупателем выступает гражданин-потребитель, который приобретает ТС для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности (абз. 3 преамбулы Закона о защите прав потребителей).

К данному договору купли-продажи машины применяются положения Закона о защите прав потребителей, § 1 гл. 30 ГК РФ, а если продавец осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже ТС в розницу, то применяются также нормы о розничной купле-продаже (§ 2 гл. 30 ГК РФ).

Если ТС продается в розницу, то существенным условием помимо предмета выступает цена (см. выше о существенных условиях договора розничной купли-продажи, к которому не применяется Закон о защите прав потребителей). Если товар оплачен потребителем предварительно, существенным условием договора также является срок передачи данного товара (п. 1 ст. 23.1 Закона о защите прав потребителей).

4. Договор, регулируемый только общими положениями Гражданского кодекса РФ о купле-продаже

В отличие от договоров поставки и розничной купли-продажи в таком договоре отсутствует такой признак, как осуществление продавцом предпринимательской деятельности. В большинстве случаев, именно такой договор составляют те, кто задает запрос: скачать бесплатно образец договора купли-продажи автомобиля/транспортного средства .

Конструктор договоров позволяет составить любой из договоров купли-продажи транспортного средства указанных видов. В зависимости от ваших ответов в разделе "Преамбула договора" Конструктор определит, какой вид договора составляется, и скорректирует название договора.

Конструктор - это онлайн-сервис по составлению юридических документов, позволяющий за считанные минуты подготовить индивидуально для Вас качественный документ, соответствующий действующему законодательству.

Что Вы получаете, используя конструктор для создания документов:

• качественный документ
• экономия времени
• удобство
• доступность
• конкретность
• конфиденциальность

Образец договора поставки автомобиля по заказу

Добавлено в закладки: 0

На данный момент сильно развитой является область поставки транспортных средств.

Соответственно с договором поставки автомобиля продавец — поставщик передает покупателю в собственность транспортное средство.

Продавцами — поставщиками по Гражданскому кодексу РФ могут быть или юридические лица, или предприниматели без юридического лица. В договоре поставки автомобиля покупателем может быть какое-либо юридическое лицо без ограничений или дееспособный гражданин.

К договору по поставке автомобиля применяют общие правила о поставке и купли-продажи, которые установлены гражданским законодательством (статьи 454 — 491 Гражданского Кодекса РФ, статьи 506-524 Гражданского Кодекса РФ).

Соответственно с Постановлением Правительства РФ «Об утверждении перечня технически сложных товаров» от 10.11.2011 г. № 924 автомобиль относят к сложному технически товару, поэтому в договоре необходимо перечислить его индивидуальные признаки и особенности (модель, марка, страна изготовитель, тип, номер двигателя, год выпуска и так далее).

К договору поставки автомобиля прилагают:

• документы на магнитолу, сигнализацию и так далее;
• разные документы на автомобиль;
• брелоки и ключи от автомобиля.
• дополнительные предметы, к примеру: запасные части, комплект зимней резины, знак аварийной остановки и так далее);
• лицензии или другие разрешения на ввоз и вывоз товара, когда требуется, исполнения таможенных формальностей, которые необходимы для ввоза и вывоза товара;
• и другое.

К образцу договора поставки машины (автомобиля) прилагают такие приложения:

• График поставок;
• График платежей;
• Спецификация.

К образцу договора оформляют такие сопутствующие документы:

• Акт приема-передачи транспортного средства;
• Дополнительное соглашение;
• Протокол согласования разногласий;
• Протокол разногласий.

Скачать образец договора поставки автомобиля по заказу в формате .doc

Договор аренды квартиры

Договор дарения автомобиля

Договор на куплю-продажу квартиры

Договор подряда возмездного оказания услуг

Договор дарения доли квартиры

Договор дарения (квартиры после смерти)

Договор дарения имущества

Договор дарения денежных средств

Договор дарения дома

Договор дарения земельного участка

Договор дарения квартиры

Договор аренды нежилого помещения

Договор аренды жилого помещения

Договор социального найма жилого помещения

Договор найма квартиры

Договор строительного подряда

Договор аренды земельного участка

Договор безвозмездного пользования нежилым помещением

Договор безвозмездного пользования жилым помещением

Договор аренды оборудования

Договор аренды комнаты

Договор аренды гаража

Агентский договор на оказание услуг

Договор безвозмездного пользования имуществом

Договор доверительного управления имуществом

Договор о полной материальной ответственности

Договор ответственного хранения

Договор займа между физическими лицами

Договор беспроцентного займа

Договор поставки оборудования

Бизнес-Прост.ру создан в помощь малому и среднему бизнесу России. На сайте собраны лучшие бизнес идеи, примеры бизнес планов с видео, полные пошаговые руководства по открытию бизнеса с нуля, выбор старого и нового оборудования, каталог франшиз, образцы шаблонов документов, бланков и форм за 2016 год.

Если вы нашли ошибку, выделите ее и нажмите Shift + Enter или нажмите нажмите здесь чтобы оповестить нас.

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.

Копирование страницы, переписывание полностью или частично - приветствуется, только с активной ссылкой на источник. Карта сайта

Подпишитесь на наши новости

Перейти на страницу

Спасибо за ваше сообщение. В ближайшее время мы исправим ошибку.