Руководства, Инструкции, Бланки

Договор На Установку Металлоконструкций Образец img-1

Договор На Установку Металлоконструкций Образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Договор подряда на изготовление и установку металлоконструкции

Договор подряда на изготовление и установку металлоконструкции

Кому подойдет договор:

  • Подойдет тем, кто собирается заказать изготовление и установку металлоконструкции у специалистов, а также специалистам, профессионально выполняющим такие работы.
  • Для изготовления некоторых видов металлоконструкции необходима лиценция (билборды и т. д.)
  • По договору выполняются работы по изготовлению и установке металлоконструкции, на которые не требуется лицензия.
  • Если металлоконструкцию нужно только изготовить, используйте договор подряда на изготовление металлоконструкции .

Договор подряда на изготовление и установку металлоконструкции — это соглашение, согласно которому одна сторона, используя свои профессиональные знания и навыки, на заказ другой стороны изготовляет и устанавливает металлоконструкцию.
Предметом соглашения являются работы по изготовлению и установке металлоконструкции (на которые не нужна лицензия).


В зависимости от назначения металлоконструкции на работы по ее изготовлению и установке может потребоваться соответствующая лицензия и разрешение. Например, если изготовляется билборд, то в данном случае необходимо иметь как лицензию на работы по его изготовлению и установке, так и соответствующее разрешение на установку.

Заключить такое соглашение могут физические лица, физические лица - предприниматели, юридические лица. Подрядчиком именуется лицо, которое выполняет работы, а то, что их заказало, — Заказчиком.

Существенные условия договора (которые обязательно нужно включить)

  • идентификационная информация о работе, которая выполняется;
  • цена работы или способ ее определения.

Если обе стороны договора — физические лица - предприниматели и/или юридические лица, то в договоре также обязательно должен быть указан срок договора.

Договор заключается в письменной форме. Устная форма допустима только для договора между физическими лицами, если сумма соглашения не превышает 340 грн.

Отношения по данному договору регулируются Гражданским кодексом Украины. Кроме этого:

  • если обе стороны — юридические лица и/или физические лица - предприниматели — также Хозяйственным кодексом Украины;
  • если Заказчиком является физическое лицо, а Подрядчиком — субъект хозяйственной деятельности (юридическое лицо или физическое лицо - предприниматель), то договор также регулируется Законом «О защите прав потребителей».

Договор считается заключенным (таким, что вступил в силу) с момента его подписания, если в нем прописаны все существенные условия (см. «Существенные условия договора»).

Изменение и расторжение

Изменение договора или его расторжение осуществляется при согласии сторон путем заключения дополнительного соглашения. Оно должно быть заключено в той же форме, что и сам договор.
Договор может быть разорван, в том числе путем одностороннего отказа, порядок которого указывается в договоре.

Составить договор под себя • 48.00 грн.

Ответьте на простые вопросы

До 50% экономии, покупая пакет

Другие статьи

Договор на монтаж металлоконструкций образец

Тимофей Козлов (Москва)
назовите марку первого советского авто

Наталья Маркова
1 НОЯБРЯ 1924 г. был собран первый 1,5 -тонный грузовик АМО-Ф-15,а 7 ноября 10 машин приняли участие в параде. Эту дату принято считать днем рождения советского автомобилестроения. 73 года, назад 16 марта 1936 года на заводе ГАЗ был.

Марина Попова
Полуторка! Первая марка советского автомобиля называлась- АМО Автомобильный завод АМО ("Автомобильное московское общество) был основан торговым домом Кузнецов, Рябушинские и К 2 августа (20 июля по старому стилю) 1916 года. Рябушинскими.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Ева Медведева (Мск)
Китайцам отдают русские земли в Сибири?

Наталья Маркова
Ой ты только проснулся? Их уже как 20 лет отдают и дальше будут отдавать, не хотел рожать по 10 детей, вот и получай. Еще им весь лес отдали.

Марина Попова
А что у земли есть национальность? Русские земли это Новгород и Псков. Все остальное временно. все происходящие процессы естественны, отдавать может и не отдадут, сами возьмут и никто им препятствовать не будет. потому что не кому будет.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Полина Герасимова (Мск)
KBE, REHAY, THYSSEN? Плюсы и минусы, что лучше?

Наталья Маркова
Выбирайте не профиль, а серьезную фирму установщика. Стеклопакеты лучше на 3 стекла, стеклопакет при установке не должен нарушаться - сверлить сквозь него для прикрепления к оконному проему нельзя. И основу металлоконструкции лучше.

Марина Попова
"BEKA" хороший профиль. ) И фурнитура смотрите чтобы хорошая была. профили, как правило огдинаковые. все названные фирмы - хороши! внимание надо обращать на сборку. в нутри пластикового профиля должна идти основа из стали, на.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Савва Захаров (Москва)
Ремонт межпанельных швов, в панельном доме

Наталья Маркова
Это обязанность ТСЖ входит в статью текущий ремонт. к председателю обращайтесь письменно с регистрацией входящего и получите писменный отказ. обращайтесь в гос. жил инспекцию. ей потом поплохеет

Марина Попова
Инициируете общее собрание собственников жилья и увольняете председателя ТСЖ за невыполнение своих обязанностей. Жильцы правы. Председатель должен нанять подрядчиков и овести ремонт за счет статьи "то и ремонт" вашей квартплаты. Бич ТСЖ-.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Павел Степанов (Москва)
В чем сходство и различие трудового договора и договора под-ряда.

Наталья Маркова
Трудовой договор(ст.56 ТК РФ) - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные.

Марина Попова
по друдовому договору все вопросы можно решить в инспекции по труду а по договору подрядя только в орбитражном суде По трудовому договору, за Вас все делает работодатель.(Кроме работы). В соответствии со ст. 420 ГК РФ под договором.

Оказана консультация по телефону.
С уважением, Ваш юрист, Майоров Константин

Рейтинг ответа: Лучший ответ

Договор на монтаж металлоконструкций образец

В соответствии с условиями настоящего Договора Покупатель поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства изготовить и поставить на основании Спецификации и технической документации Покупателя, а Покупатель принять и оплатить на условиях настоящего Договора следующий Товар:

- ограждения французских балконов согласно чертежам КМД.

1.2. Поставка Товара, осуществляемая в рамках настоящего Договора, производится по согласованной Сторонами Спецификации, в которой указываются: наименование Товара, ассортимент, количество Товара, срок поставки, условия поставки Товара и цена поставляемого Товара. Согласованная Сторонами Спецификация подписывается уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2.1. Покупатель передает Поставщику инструкции и техническую документацию, необходимую для выполнения работ по Договору.

1.3. Обязанность Поставщика поставить Товар и обязанность Заказчика принять и оплатить Товар возникают только с момента подписания уполномоченными представителями Сторон соответствующей Спецификации.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

8.5. В случае расторжения сторонами договора, при несвоевременном возврате Подрядчиком всех полученных сумм авансов, расход которых не подтвержден актами приемки работ и подлежащих возврату Заказчику на основании его письменного требования, Подрядчик обязан возместить ущерб, причиненный Заказчику его привлечением к уполномоченным органом за невозвращение денег, подлежащих в соответствии с законодательством Республики Казахстан обязательному перечислению на счета в уполномоченные банки Республики Казахстан.

Фотоблоги, которые вас заинтересуют

11.6. Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей на монтаже, указанных в 11.7. договора, ко­торые от их имени совместно осуществляет приемку по акту выполненных работ, технический надзор и контроль за их выполне­нием и качеством, а также производят проверку соответствия используе­мых материалов и оборудования условиям договора и проектной доку­ментации.

На основании сметы вы проведете оплату, которую можно оформить в рассрочку или кредит на максимально выгодных для вас условиях. В настоящее время получить весь спектр услуг по монтажу металлоконструкций возможно по сниженным расценкам. А это значит, что условия сотрудничества для вас с нашей компанией становятся более выгодными. Вы экономите и получаете услуги высокого качества, доверяя монтаж высококвалифицированным профессионалам, знакомым с действующими СНиПами и ГОСТами. Не упустите такой уникальный шанс. +7(499)705-65-56 Позвоните нам или отправьте заявку на email Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Мы выполним Вам расчет по изготовлению и монтажу металлоконструкций

Общество с ограниченной ответственностью « », именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно и по отдельности «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

5.1.13. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по требованию Заказчика дополнительные объёмы работ по своему профилю деятельности в любое время, даже в случае, когда работы по Договору уже сданы. Для этого Стороны подпишут дополнительное соглашение к Договору на основании единичных цен Договора и установят новый объём работ.

5.2.1. Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве и надлежащей квалификации, а также за их доставку, размещение, оформление виз, разрешений на трудовую деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест и т.п.

Договор на изготовление металлоконструкций договор на изготовление

После приемки по количеству, заказчик проводит контроль качества изготовленной продукции в течение 10 календарных дней с даты получения продукции на склад заказчика.

Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до года, а в части финансовых расчетов и гарантийных обязательств - до полного их исполнения. Договора, в соответствии с техническим заданием и на основе проведенных и утвержденных заказчиком замеров. Образец описывает процесс изготовления, установки и последующего использования, а именно климатически и технологические особенности, логистика, технология, сроки и стоимость. Промежуточная приемка части работ не является основанием перехода права собственности и риска повреждения случайной гибели на заказчика, а свидетельствует о выполнении работ подрядчиком.

Монтажные работы – работы, выполняемые Субподрядчиком, а именно установка и монтаж Товара, предусмотренного по настоящему Договору, и иные работы, направленные на выполнение надлежащей сборки и монтажа Товара на Объекте в соответствии требованиями Подрядчика и/или Покупателя Товара в соответствии с настоящим Договором. Дополнительные виды Монтажных работ, не предусмотренные настоящим Договором, могут быть определены Дополнительным соглашением к настоящему Договору.

1.4. Договор – договор на выполнение Монтажных работ, указанных в п.1.3. настоящего Договора, разработанный сторонами совместно, путем согласования на паритетных началах его условий и предусматривающий правоотношения сторон по выполнению Монтажных работ на Объекте.

1.5. Покупатель Товара – Покупатель Товара, конечный приобретатель Товара на Объекте, смонтированного силами Субподрядчика и по указанию Подрядчика и связанный с Подрядчиком договорными отношениями по покупке и монтажу Товара на объекте.

Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Заказчиком в адрес Исполнителя письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в виде пени 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый календарный день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции. Штрафные санкции начисляются только в случае предъявления Исполнителем в адрес Заказчика письменной претензии, содержащей расчет суммы штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего договора.

8.4. В случае нарушения Заказчиком сроков получения Продукции со склада Исполнителя, более чем на 7 (семь) календарных дней от момента получения Заказчиком уведомления от Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке, Заказчик уплачивает Исполнителю складские услуги в размере 1000 рублей/день, начиная с 8 (восьмого) календарного дня с даты получения Заказчиком Уведомления Исполнителя о готовности Продукции к отгрузке.

Образец договор монтаж металлоконструкций - делимся файлами

Образец договор монтаж металлоконструкций - разные новости

Исполнитель сдает, а заказчик воспринимает по акту выполненные исполнителем работы. Подрядчик должен исполнять приобретенные в ходе строительства указания уполномоченного представителя заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта. Несвоевременное извещение о пришествии форс-мажорных событий лишает подобающую сторону права ссылаться на их в будущем. Заказчик должен в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных реальным контрактом, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы. Нести ответственность перед заказчиком за соответствующее выполнение работ по истинному договору завлеченными субподрядчиками, за координацию их деятельности.

Подрядчик несет ответственность за выполнение работ ненадлежащего свойства, согласно условиям контракта и действующему законодательству рф. контракта, в течение 5-х банковских дней, с даты подписания реального контракта на основании счёта, выставленного исполнителем. Типовой контракт на изготовка и установка металлоконструкций.

Образец договора на изготовление и монтаж металлоконструкций -

Если в ходе промежной приемки конструкций будут обнаружены некачественно выполненные работы, заказчик заявляет об этом подрядчику и составляет акт о недостатках и недоделках. Оплата считается произведенной в денек зачисления валютных средств на расчетный счет поставщика. изготовка и установка металлоконструкций.1 из 4 исполнитель обязуется выполнить работы.На изготовка и установка железных конструкций.значит доскональные сведения эталон контракта на изготовка и установка металлоконструкций не пригодиться напряженно растрачивать всей видимости.контракт подряда на строительство и установка металлоконструкций. контракт изготовка и установка ангара, стр. В случае отказа от приема продукции клиент должен во всех экземплярах затратной сделать отметку об отказе с указанием предпосылки отказа, должности, фамилии приемщика и подписать.

Образец договор на изготовление и монтаж металлоконструкций 1

Официальный контракт на установка металлоконструкций, эталон на веб-сайте ооо проектстрой-п.Типовой контракт изготовка металлоконструкций. цена работ по истинному договору определяется протоколом соглашения о контрактной стоимости на установкаметаллоконструкций (приложение 1 к договору). хоть какое внедрение материалов веб-сайта без согласования с обладателем запрещено. Возвести своими силами и средствами на местности строительной площадки все временные сооружения, нужные для хранения материалов и выполнения работ по истинному договору. договору осуществляются методом безналичного перечисления на счет поставщика валютных средств в валюте рф. контракт на изготовка и установка железных конструкций 010 от г.

Договор подряда на строительство и монтаж металлоконструкций

  • Tweet
  • г. Москва « » июня 2012 года

    Общество с ограниченной ответственностьюООО «________». именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора __________. действующего на основании Устава, с одной стороны, и

    Общество с ограниченной ответственностью « ». именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора. действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно и по отдельности «Стороны» и «Сторона» соответственно, заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

    Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязанность выполнить в строящемся объекте: «Многофункциональный комплекс с конгресс – холлом по ул. __________» следующие виды работ:

    - Монтаж фасадных конструкций;

    2.1. Стоимость работ, указанных в пункте 1.1. Договора определяется по сметному расчету (Приложение № 1)

    Стоимость работ, определённая в п. 2.1. является твёрдой договорной ценой.

    2.2. Если объемы работ изменяются (в сторону увеличения или уменьшения), то Стороны оформляют дополнительное соглашение к Договору.

    2.3. Заказчик вправе не компенсировать стоимость выполненных работ в части превышения стоимости, определенной сметным расчетом (Приложение №1), если эта разница образовалась без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

    2.4. Подрядчик подтверждает, что в цену работ включены затраты на:

    - сложности при производстве работ;

    -все инструменты необходимые для производства работ;

    -допустимая неровность строительного основания от плоскости и вертикали может достигать ± 50 мм;

    - сезонный характер работ.

    3. Срок действия Договора и СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

    3.1.Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 2012 года.

    3.2. При задержке начала выполнения работ по вине Заказчика, по причине несвоевременной поставки технической документации, установки аттестованных лесов, поставки материалов, а также если Заказчик не предоставил фронт работ, сроки окончания работ переносятся на время этой задержки.

    4. Порядок и условия расчетов

    4.1. Ежемесячно не позднее 25-го числа отчетного месяца Подрядчик направляет Заказчику на утверждение акт выполненных работ по форме (КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3), счет на оплату, счет-фактуры. Расчёты за выполненные работы производятся Заказчиком ежемесячно.

    4.2. Заказчик в течение 8 календарных дней после получения актов выполненных работ должен их принять и подписать, либо направить свои мотивированные возражения.

    4.3. В целях обеспечения исполнения Подрядчиком обязательств по качеству выполненных работ Заказчик удерживает сумму в размере 5% от стоимости выполненных работ, удержание производится из текущих платежей за выполненные работы. Удержанная сумма подлежит возврату Подрядчику в следующем порядке:

    2,5% от суммы Договора - в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после Даты фактического завершения работ и подписания Итогового акта выполненных работ;

    2,5% от суммы Договора – по окончании 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Акта сдачи Объекта в Гарантийную эксплуатацию;

    за исключением сумм, израсходованных Заказчиком на оплату за устранение недоделок, брака и дефектов, возникших по вине Подрядчика и не устраненных им собственными силами и за свой счет.

    4.6. Оплата выполненных работ с учетом удержаний и соответствующего процента выплаченного аванса производится не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

    4.7. Оплата производится в рублях.

    5. Права и Обязанности Подрядчика

    5.1.Подрядчик при выполнении работ обязуется:

    5.1.1. Своими или привлеченными силами и средствами, качественно, в полном объеме выполнить работы, указанные в п. 1.1, в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектной документацией в сроки и на условиях настоящего Договора.

    Под качеством выполняемых работ понимается степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям установленным действующим в Российской Федерации СНиП, ГОСТ, ТУ, межотраслевых правил, - соответственно для каждого вида работ.

    В случае не соответствия качества выполненных работ, вышеуказанным требованиям работы считаются не выполненными.

    5.1.2. Принять от Заказчика строительную площадку по акту в состоянии, соответствующем требованиям, предъявленным к строительным площадкам.

    Выход на строительную площадку без подписания соответствующего акта, автоматически означает принятие Подрядчиком строительной площадки.

    5.1.3. В течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора назначить ответственного представителя для решения оперативных вопросов, связанных с выполнением работ и сообщить об этом Заказчику в письменной форме.

    5.1.4. Обеспечение сохранности оборудования и материалов, используемых на строительной площадке от несанкционированного использования и хищения, в том числе на огражденном участке строительной территории является обязанностью Подрядчика. Заказчик ответственности за них не несет. То же касается оборудования и материалов, предоставляемых Заказчиком, после их приемки Подрядчиком.

    5.1.5. Вести работы в соответствии с ППР, разработанным и согласованным с Заказчиком.

    5.1.6. Своевременно устранять за свой счет без увеличения стоимости строительства недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации, если они появились по вине Подрядчика;

    5.1.7. Содержать место выполнения работ в чистоте и порядке, систематически производить уборку строительной площадки от строительных отходов;

    5.1.8. После выполнения работ в пятидневный срок с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных работ освободить площадку от строительной техники, оборудования, инвентаря, инструментов и другого имущества, принадлежащего Подрядчику;

    5.1.9. Оплатить все налоги и сборы, взимаемые в Российской Федерации, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, включая НДС;

    5.1.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

    - непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, технической документации;

    - возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика (или его представителя) о способе исполнения работы;

    - иных независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности, прочности и качеству выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    5.1.11. В случае не выполнения Подрядчиком обязанности по извещению Заказчика о выявленных дефектах, впоследствии Подрядчик теряет право ссылаться на данные обстоятельства. Вся ответственность в данном случае, за выявленные дефекты, возлагается на Подрядчика.

    5.1.12. Нести ответственность за действия и качество выполненных работ других субподрядных организаций, если они привлечены к выполнению работ по инициативе Подрядчика и имеют с ним договорные отношения. Подрядчик не вправе привлекать к работе другие субподрядные организации без заключения с ними договора строительного подряда и без согласования с Заказчиком.

    5.1.13. Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по требованию Заказчика дополнительные объёмы работ по своему профилю деятельности в любое время, даже в случае, когда работы по Договору уже сданы. Для этого Стороны подпишут дополнительное соглашение к Договору на основании единичных цен Договора и установят новый объём работ.

    5.1.14. По завершению всех работ, предусмотренных Договором, представить Заказчику исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями, установленными СНиП и перечнем документов, утвержденных Мосгосстройнадзором.

    5.1.15. Исполнять полученные в ходе строительства указания Заказчика, если они не противоречат условиям Договора строительного подряда и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

    5.1.16. Производство работ будет производиться с 08.00 до 20.00, при необходимости и в выходные дни, так же производство работ в 2 (две) смены, при условии предоставления Заказчиком разрешения на производство работ.

    5.1.17. Компенсировать Заказчику иные затраты, обоснованно предъявляемые другими организациями, связанные с выполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору.

    5.1.18. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

    5.2. Обязанности Подрядчика по охране труда и привлечению работников:

    5.2.1. Подрядчик несет ответственность за предоставление рабочей силы в достаточном количестве и надлежащей квалификации, а также за их доставку, размещение, оформление виз, разрешений на трудовую деятельность, питание, организацию аттестации рабочих мест и т.п. Подрядчик должен до начала выполнения работ передать список своего персонала, который будет выполнять работы на стройплощадке с указанием паспортных данных, специальности, квалификации и опыта работы. Заказчик оставляет за собой право на проверку уровня квалификации и пригодности данного персонала и может с указанием причины потребовать замены одного или нескольких лиц. Работники, замеченные на стройплощадке в нетрезвом состоянии, немедленно удаляются и полностью отстраняются от дальнейшей работы на данном объекте.

    5.2.2. Подрядчик несёт ответственность за наличие у него разрешений на привлечение и использование иностранных работников, наличие у привлекаемых им иностранных работников разрешений на работу, наличие у привлекаемых им иностранных работников регистрации по месту жительства/месту пребывания в соответствии с Законодательством Страны, а также за соблюдение требований Законодательства Страны в части обязательного уведомления органа миграционной службы, органа, ведающего вопросами занятости населения, а также налогового органа о привлечении к трудовой деятельности иностранного гражданина. Подрядчик несет все затраты, возникающие в этой связи для Заказчика включая штрафы, налагаемые соответствующими инстанциями в полном объёме.

    5.2.3. До начала выполнения работ Подрядчик обязан подписать акт-допуск для производства СМР на территории строительной площадки и выполнить все требования, изложенные в нём, в том числе: представить копии приказов о назначении лиц, ответственных за обеспечение безопасных условий охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасное производство работ грузоподъёмными машинами, квалификационные удостоверения линейных ИТР и рабочих.

    5.2.4. Подрядчик своими силами осуществляет все необходимые мероприятия по охране труда, пожарной безопасности, безопасному производству работ, на выделенных участках работ и в бытовом городке.

    5.2.5. Подрядчик не вправе разрешать своим работникам нахождение на территории строительной площадки в нерабочее время, а также проживание на стройплощадке и в бытовом городке.

    5.2.6. Подрядчик обязан соблюдать требования трудового законодательства по привлечению работников, в том числе требования, предъявляемые к иностранным работникам на временное осуществление на территории Российской Федерации трудовой деятельности, установленные нормативно-правовыми Актами РФ и Правительства Москвы.

    5.2.7. Нести самостоятельно ответственность за нарушение прав работников, в том числе иностранных работников, привлекаемых к работе на строительной площадке.

    5.2.8. Все вопросы взаимоотношений Подрядчика со своими работниками, в части, касающейся оплаты труда, приема на работу и увольнения, предоставления отпусков, страхования, социального обеспечения, охраны труда, соблюдения порядка на стройплощадке решаются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с действующим законодательство РФ.

    5.3.Обязанности Подрядчика по охране окружающей среды:

    5.3.1 Подрядчик обязан соблюдать правила охраны окружающей среды, в том числе: не допускать превышения установленного уровня шума; слива в канализационную систему и водостоки недопустимых смесей и отходов; соблюдать правила безопасного хранения топливных баков; не выбрасывать токсичные отходы, а также тару из-под них на открытые свалки, а также в другие непредназначенные для утилизации места.

    5.3.2 Подрядчик не вправе совершать другие действия негативно влияющие на окружающую среду.

    5.4.1. Продлить срок окончания работ в случае:

    - несвоевременной передачи Заказчиком утвержденной проектной документации;

    - не предоставления Заказчиком фронта работ;

    - задержки перечисления Заказчиком платежей;

    - несвоевременное предоставление Заказчиком материалов для производства работ.

    5.4.2. Приостановить выполнение работ по причинам, не связанными с виновными действиями Подрядчика.

    5.4.3. Для выполнения работ по Договору Подрядчик может пользоваться за счет Заказчика энергоресурсами: электричеством и водой, для чего последний предоставляет ему точки подключения коммуникаций, а также сантехническими сооружениями, бытовыми и складскими помещениями, охраной по периметру стройплощадки, а также наружному освещению стройплощадки и основных подъездных путей.

    6. Права и Обязанности Заказчика

    6.1.1 Передать Подрядчику по акту строительную площадку на период выполнения работ в течение 5 (пяти) дней с момента подписания Договора, в соответствии с требованиями, предъявленными к строительной площадке.

    6.1.2 Передать Подрядчику до начала производства работ:

    - Строительные леса, установленные в необходимом количестве для производства работ;

    - Проектную документацию на стадии. КМ на устройство фасадов, согласованную в установленном порядке;

    - Точки подключения электроэнергии и воды

    - Все материалы в полной комплектации, согласно проекта, для производства работ.

    6.1.3 В течение 5 (пяти) дней с момента подписания договора назначить уполномоченного представителя и письменно сообщить об этом Подрядчику.

    6.1.4 Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

    6.1.5 В случае внесения изменений в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик обязан не позднее, чем за 5 дней до начала производства работ по измененной документации передать Подрядчику уточненную документацию;

    6.1.6. Обеспечить Подрядчика за свой счет электроэнергией и холодной водой.

    6.1.8 Обеспечить контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ.

    6.1.9 Обеспечить необходимые координацию и согласование выполнения работ смежных предприятий и организаций, от результатов и порядка выполнения работы которых, зависят качество и сроки исполнения обязательств по Договору Подрядчиком.

    6.1.10 Совместно с Подрядчиком определять объемы выполненных работ за отчетный период.

    6.1.11. Производить выдачу представителю Подрядчика в качестве давальческого сырья. материалов и комплектующих для производства СМР, являющихся собственностью Заказчика, по ежемесячным заявкам Подрядчика с оформлением Актов приемки-передачи материалов и комплектующих по количеству и качеству. До момента подписания Акта выполненных Работ формы КС-2 полученные от Заказчика комплектующие, находятся в собственности Подрядчика и в случае порчи Подрядчик производит их замену за свой счет или компенсирует Заказчику их стоимость.

    6.1.12 Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

    6.2.1 Проверять соответствие выполненных Подрядчиком работ утвержденной проектно-технической документации и требованиям установленными СНиП, ГОСТ, а также ППР.

    6.2.2 При отказе Подрядчика от составления и/или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок Заказчик вправе составить односторонний акт на основании заключения независимой квалифицированной экспертизы.

    6.2.3 При выполнении Подрядчиком работ ненадлежащего качества, Заказчик вправе не подписывать Акт выполненных работ. Заказчик проводит анализ выполненных работ и не позднее 10 числа каждого месяца представляет Подрядчику документы, отражающие дефекты строительной продукции и отклонения от проектно-технической документации, а также акты нарушений строительной технологии с указанием сроков устранения замечаний Заказчика.

    7.1. Подрядчик несет ответственность за выполнение Работ ненадлежащего качества, согласно условиям Договора и действующему законодательству РФ.

    7.2. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяцев с момента завершения работ.

    7.3. Подрядчик гарантирует качественно выполнить работы в полном объеме и в сроки, установленные Договором.

    7.4. Если в период гарантийной эксплуатации, обнаруживаются дефекты выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан их устранить за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

    7.5. Небольшие недостатки и дефекты выполненных работ Подрядчика, устранение которых не требует присутствия и квалификации Подрядчика, Заказчик может устранить сам, при наличии предварительного письменного согласия Подрядчика. Фактические затраты по устранению таких недостатков оплачиваются Подрядчиком.

    8.1.1. В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением работ по Договору Заказчик назначает на строительной площадке своего уполномоченного представителя, который от имени Заказчика в пределах своих полномочий будет осуществлять технический надзор за выполнением работ.

    8.1.2. Уполномоченный представитель Заказчика вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их выполнения, а также правильностью предоставленных Заказчиком материалов.

    8.1.3. Уполномоченный представитель Заказчика, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно письменно известить об этом Подрядчика.

    8.1.4. В случае выявления недостатков, недоделок, дефектов выполненных работ представителем Заказчика составляется Акт, с описанием обнаруженных дефектов работ, а также с указанием тех видов работ, которые должны быть устранены, исправлены, либо доделаны, с указанием сроков в течение, которых они должны быть выполнены.

    8.1.5. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства указания уполномоченного представителя Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора.

    8.2.1. Акты скрытых работ, акты промежуточной приемки выполненных работ, оформляются Подрядчиком в соответствии с действующими СНиП и иными нормативно-правовыми Актами РФ.

    8.2.2. Заказчик оплачивает испытания и лабораторные исследования.

    8.2.3. Подрядчик должен известить Заказчика о готовности скрытых работ за 48 часов до начала приемки. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после приемки скрытых работ представителями Заказчика.

    8.2.4. Все скрытые работы завершаются записью в журнале работ и подписанием соответствующего акта. В том случае если работы будут закрыты, несмотря на обоснованные возражения Заказчика или несвоевременное извещение Заказчика, то Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть эти работы, а затем вновь выполнить надлежащим образом. В случае обоснованных претензий Заказчика на месте Заказчиком и Подрядчиком устанавливается срок устранения недостатков и дата повторной приемки. Срок составляет не более 3 дней, но может быть продлен при условии технического обоснования и по согласованию с Заказчиком.

    8.2.5. В случае неявки представителей в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ в этом случае производится за счет Заказчика.

    8.2.6. Промежуточная приемка части работ не является основанием перехода права собственности и риска повреждения/ случайной гибели на Заказчика, а свидетельствует о выполнении Работ Подрядчиком.

    8.2.7. При этом ответственность за качество выполненных работ с Подрядчика не снимается.

    8.2.8. Если в ходе промежуточной приемки конструкций будут обнаружены некачественно выполненные работы, Заказчик заявляет об этом Подрядчику и составляет акт о дефектах и недоделках.

    8.2.9. Если дефекты и недоделки образовались по вине Подрядчика, Подрядчик своими силами и за свой счет в срок, определенный актами о дефектах и недоделках, обязан устранить недостатки и сдать выполненные работы Заказчику.

    8.2.10. В случае если дефекты и недоделки образовались не по вине Подрядчика, Подрядчик может устранить их только в случае увеличения сроков и цены Договора, что оформляется соответствующими актами и дополнениями к Договору.

    8.3.1. С момента начала производства работ уполномоченный представитель Подрядчика должен вести журнал производства работ. Каждая запись в журнале работ должна быть подписана уполномоченным представителем Заказчика и Подрядчика.

    8.3.2. Журнал производства работ, должен отражать весь ход производства работ, а также связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Подрядчика и Заказчика.

    8.3.3. Если уполномоченный представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он должен изложить свое мнение в журнале производства работ.

    9.1. После окончания всех работ, входящих в объём обязательств Подрядчика по Договору, производится сдача-приемка полностью выполненных работ Заказчику.

    9.2. Приемка полностью выполненных работ производится Заказчиком в течение 5 (пяти) дней с даты указанной в письменном уведомлении Подрядчика о готовности к сдаче полностью выполненных работ. Сдача-приемка работ оформляется Актом сдачи-приемки полностью выполненных работ. Дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки полностью выполненных работ определяет момент перехода права собственности и риск случайной гибели к Заказчику.

    9.3. Акт сдачи-приемки полностью выполненных работ подписывается полномочными представителями Заказчика и Подрядчика.

    9.4. Заказчик вправе не подписывать Акт выполненных работ до устранения Подрядчиком замечаний по качеству строительной продукции.

    9.5. При сдаче полностью выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику всю исполнительную документацию.

    10.1. В случае задержки Подрядчиком общего срока исполнения работ по своей вине, Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,3 % от Цены работ по договору за каждый день просрочки, но не более 5% от Цены работ.

    10.2. За нарушение правил техники безопасности Подрядчик несет ответственность в соответствии с нормативными актами РФ.

    10.3. В случае задержки Заказчиком срока оплаты, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф в размере 0,3% от суммы договора за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы неоплаченного счёта.

    10.4. Оплата штрафа не освобождает Стороны от исполнения обязательств по Договору.

    10.5. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств (в том числе сроков выполнения работ), если они произошли в результате виновных действий, бездействий другой Стороны.

    10.6. Подрядчик несет полную ответственность за последствия нахождения, привлеченных им работников, на территории строительной площадки вне границ участков, выделенных ему для выполнения работ.

    11.1. Стороны освобождаются от ответственности за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, если они были вызваны Обстоятельствами Непреодолимой Силы (Форс-мажорные обстоятельства, а именно чрезвычайные и непредотвратимые ­­­­­обстоятельства: природные явления (землетрясения, наводнения и т.п.), а также действия и события общественного характера (война, крупномасштабные забастовки, массовые волнения, запретительные меры, принимаемые государственными органами, международными организациями и т.д. влекущие освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору).

    11.2. Сторона, которой Форс-мажорное Обстоятельство препятствуют исполнить Договор, обязана немедленно уведомить в письменной форме о нем другую Сторону, а также уведомить другую Сторону о прекращении таких обстоятельств в течение 72 (семидесяти двух) часов после их прекращения. Несвоевременное извещение об Обстоятельствах Непреодолимой Силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.

    11.3. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности служат документальные свидетельства (справки) уполномоченных Органов власти либо сертификаты (свидетельства, заключения) соответствующих Торгово-промышленных палат.

    11.4. Если Форс-мажорное Обстоятельство продолжается более 60 календарных дней, Стороны вправе расторгнуть Договор.

    12.1. Стороны вправе по взаимному согласию вносить изменения в настоящий Договор. Все изменения должны оформляться письменно. Сторона, инициирующая внесение изменений, должна известить другую Сторону и предпринять все необходимые меры для согласования данных изменений в разумные сроки.

    12.2. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, предварительно известив Подрядчика об этом в письменной форме, в случае если:

    - Подрядчик необоснованно по собственной инициативе, останавливает выполнение работ или не укладывается в сроки, предусмотренные графиком производства работ, на срок более 30 (тридцать) дней и это дает Заказчику разумные основания полагать, что работы не будут выполнены в сроки, указанные в Договоре;

    - Подрядчик некачественно выполняет работы предусмотренные настоящим Договором;

    - Подрядчик систематически нарушает правила ведения строительства, охраны труда, условий содержания строительной площадки и прилегающих территорий, подъездных путей;

    - Подрядчик лишен лицензии на право выполнения строительно-монтажных работ;

    В этих случае Подрядчик имеет право на компенсацию в размере стоимости фактически выполненных работ за вычетом суммы Гарантии исполнения.

    12.3. Подрядчик вправе расторгнуть Договор, известив Заказчика об этом в письменной форме, только в случае если:

    - Заказчик необоснованно прекращает выполнение Подрядчиком работ на срок более 30 календарных дней;

    - Заказчик не производит платежи по Договору в течение 2 (двух) месяцев.

    13.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением Договора, разрешаются в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней удовлетворить претензию, либо представить мотивированный ответ.

    13.2. Спорные вопросы между Заказчиком и Подрядчиком, возникающие по поводу недостатков выполненной работы или их причин могут быть разрешены путём назначения экспертизы по требованию любой из Сторон. Расходы на экспертизу несёт Сторона, требующая её проведения, а в случае, если экспертиза назначается по соглашению Сторон, расходы на её проведение делятся Сторонами поровну.

    13.3. Если результатами экспертизы будет установлено, что выявленные недостатки работы явились следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору Подрядчиком, все издержки на проведение экспертизы и устранение недостатков возмещаются за его счёт.

    13.4. Если результатами экспертизы будет установлено отсутствие причинных связей между выявленными недостатками работы и действиями Подрядчика по исполнению обязательств по Договору, издержки по проведению экспертизы возмещаются за счёт Заказчика.

    13.5. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

    14.1. Подрядчик обязан в течение 1 (Одного) месяца с момента заключения Договора подряда предоставить Заказчику заверенные копии следующих документов:

    - свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕРГЮЛ);

    - свидетельства о постановке на налоговый учет;

    - устава, учредительного договора/иных учредительных документов с отметкой налогового органа;

    - выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) с датой выдачи не позднее 1 (Одного) месяца к моменту предъявления Заказчику;

    - свидетельства о членстве в СРО;

    - подтверждающих полномочия лица, действующего от имени юридического лица, а именно:

    - для генерального директора предприятия – копии паспорта, документа о наделении полномочиями генерального директора (протокол/выписка из протокола общего собрания/выписка из протокола собрания совета директоров и т.д.);

    - для лиц, выступающих по доверенности, – копии паспорта, доверенности, документов, подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность.

    14.2. Все указанные в договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

    14.3. В случае изменения юридических адресов и банковских реквизитов, Стороны обязаны известить друг друга в течение трех календарных дней о вышеуказанных изменениях.

    14.4. Все изменения и дополнения к Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.

    14.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

    14.6. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами теряют силу, если иное не оговорено в Договоре.

    Приложение №1 «Смета»;

    Приложение №2 «График производства работ»;