Категория: Бланки/Образцы
на техническое обслуживание
г. Москва «___»_______________200 года.
______________________________________________________, в лице ______________________________________________________________, действующего на основании __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик». и СЕРВИС-ЦЕНТР, в лице предпринимателя ООО «Элигос-С», действующей на основании свидетельства № 77 006727621 выданного 02.09.2004г. ИМНС №10 по ЦАО г. Москвы, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание оборудования в соответствии со списком, данным в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Прием заявок, все работы и консультации проводятся Исполнителем в обычные рабочие часы с _________ часов ежедневно по контактному телефону _____________.
1. 3. В стоимость Договора включено ограниченное количество срочных выездов (до 4-х).
1.4. Под техническим обслуживанием понимается: консультация пользователей, проведение профилактических работ, работы по устранению неисправностей персоналом Исполнителя, прибывшим по вызову Заказчика.
1.5. В техническое обслуживание не входят работы, предусмотренные инструкцией по эксплуатации или инструкцией оператора и выполняемые персоналом Заказчика.
1.6. Запасные части, расходные материалы приобретаются Заказчиком за дополнительную плату, если иное не указано в Приложении 1 данного договора.
1.7. Работы, не предусмотренные настоящим договором, выполняются Исполнителем за дополнительную плату, согласно действующему Прейскуранту на момент выписки счета.
1.8. Техническое обслуживание проводится на месте или в сервисном центре Исполнителя.
2. СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
2.1. Исполнитель имеет право увеличить стоимость обслуживания, если расходы Исполнителя по его проведению значительно возросли из-за обстоятельств, таких как: изменения в налогообложении и других государственных сборов, увеличение стоимости трудовых ресурсов или общего повышения цен. Исполнитель обязан известить Заказчика о повышении тарифов на обслуживание не менее чем за месяц до введения их в действие. Изменения не могут касаться уже оплаченного срока обслуживания.
2.2. Дополнительное техническое обслуживание, явившееся следствием нарушения Заказчиком пункта 3.2. или наступлением обстоятельств, указанных в п.4.3. проводится за отдельную плату.
2.3. Работы по Договору подтверждаются подписанием Актов приемки-сдачи работ.
2.4. Работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования в сторонних организациях оплачиваются Заказчиком согласно прейскуранту данных организаций.
2.5. Программное обеспечение Заказчик приобретает самостоятельно у сторонних фирм.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Обеспечить прибытие своего персонала по вызову Заказчика в соответствии со сроком, указанным в Приложении 1
3.1.2. В полном объеме проводить работы указанные в Приложения 1 данного договора.
3.1.3. Выполнять техническое обслуживание не реже одного раза в месяц, если иное не указано в Приложении 1.
3.1.4. В случаях, когда для осуществления технического обслуживания или ремонта оборудования требуется обратиться в специализированные сервисные центры или ремонтные мастерские, Исполнитель обязуется сопровождать оборудование Заказчика на весь срок ремонтных работ.
3.1.5. Консультировать Заказчика по техническим вопросам.
3.1.6. Производить замену деталей, приобретенных Заказчиком по рекомендации представителя Исполнителя, совместно с очередным техническим обслуживанием.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Обеспечить доступ специалистов Исполнителя к оборудованию и создать нормальные условия работы, соответствующие требованиям техники безопасности и сохранности оборудования.
3.2.2. Гарантировать, что оборудование используется квалифицированным персоналом, прошедшим обучение у Исполнителя, либо у работника Заказчика, ответственного за оборудование, и предотвратить неправильное или неумелое использование оборудования.
3.2.3. Обеспечить наличие соответствующего стабильного электропитания напряжением 220В + 10% с частотой 50Гц на основе розетки с заземлением, а также обеспечить, что бы другие параметры окружающей среды в месте установки, такие как температура и влажность, находились в соответствии с требованиями производителя оборудования.
3.2.5. Не проводить техническое обслуживание, разборку или сборку оборудования своими силами или силами третьей стороны без письменного согласия Исполнителя.
3.2.6. Оплачивать все транспортные расходы Исполнителя, связанные с доставкой оборудования и комплектующих.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае неявки представителя Исполнителя в сроки, указанные в Приложении 1 настоящего Договора, Исполнитель несет ответственность в соответствии с Положениями действующего законодательства РФ.
4.2. Исполнитель не несет ответственности за состояние оборудования и может отказаться от проведения технического обслуживания в случае, если умышленные или непредумышленные действия третьих лиц, стихийное бедствие (пожар, наводнение и т.п.) или неспособность Заказчика выполнить свои обязательства, приведенные в п.3.2. привели к повреждению оборудования или его частей.
4.3. Ни одна из сторон не должна передавать свои права и обязанности третьей стороне без письменного на то согласия другой стороны.
4.4. В случае если отдельные элементы, находящиеся на техническом обслуживании отработали свой ресурс или имеют значительные повреждения, Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика проведения ремонта, частичной или полной их замены за счет Заказчика.
4.5. Исполнитель не несет ответственность за использование Заказчиком нестандартного оборудования, узлов и частей, и так же не лицензионного программного обеспечения.
4.6. Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, прямые или косвенные (упущенная выгода и моральный ущерб в том числе), могущие возникнуть в результате временной неработоспособности оборудования по различным не зависящим от Исполнителя обстоятельствам.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Срок действия Договора (____) месяц(а) с момента подписания договора.
5.2. Обязательства Исполнителя наступают после оплаты Заказчиком первой (или всей) суммы договора по п.2.1.
5.3. По истечении срока, указанного в 5.1. Договор считается продленным на период 3 месяца, если ни одна из сторон не уведомила другую в письменном виде о расторжении Договора за месяц до окончания срока его действия.
5.4. Каждая из сторон настоящего договора имеет право приостановить техническое обслуживание или расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом другую сторону за 10 дней до даты расторжения, в случае нарушения другой стороной своих обязательств, указанных в соответствующих пунктах и подпунктах раздела 3 «Обязанности сторон» настоящего договора или до наступления обстоятельств, перечисленных в п. 4.3. договора.
6.1. Любые споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с настоящим Договором, должны быть улажены посредством переговоров и письменно оформлены.
6.2. Если споры и разногласия не представляется возможным решить путем переговоров, такие споры и разногласия должны быть разрешены в Арбитражном суде г. Москвы.
7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ООО «Элигос-С» ____________________________________
ИНН/КПП 7710555761/771001001 ____________________________________
125047, Москва, Оружейный пер. д.15, стр.1 ____________________________________
Р/с 40702810138060117909 ____________________________________
Царицынское ОСБ №7978 ____________________________________
УДО №01679 Сбербанк России ____________________________________
к/с 30101810400000000225 ____________________________________
БИК 044525225 ____________________________________
Телефон: (095) 712-98-63 ____________________________________
К настоящему договору прилагается в качестве его неотъемлемой части Приложение 1
Приложение № 1Перечень работ по техническому обслуживанию:
1. Технический надзор за организацией эксплуатации принятого на обслуживание оборудования и базового программного обеспечения;
2. Выполнение работ по выявлению и устранению неисправностей, организации процесса ремонта (доставка, контроль, тестирование и возврат), установку базового программного обеспечения на оборудовании, возвращенном после ремонта;
3. Устранение неисправностей принятого на обслуживание оборудования по вызову Заказчика;
4. Осуществление профилактического обслуживания и принятого на обслуживание оборудования и базового программного обеспечения;
5. Консультации Заказчику по вопросам эксплуатации принятого на обслуживание оборудования и базового программного обеспечения на месте установки или по телефону;
6. Рекомендации по подбору и приобретению технических средств и программного обеспечения.
Время прибытия инженера в течении: _________ час ________ мин.
Обновление программных пакетов:
__________, именуем___ в дальнейшем Заказчик, в лице __________. действующ ___ на основании __________. с одной стороны, и __________. именуем ___ в дальнейшем Исполнитель, в лице __________. действующ ___ на основании __________. с другой стороны, а совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель, имеющий лицензию на техническое обслуживание медицинской техники N __________ от "___"__________. выданную __________, по заявкам Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию медицинской техники, перечень которого установлен Сторонами в приложении N 1 к настоящему Договору (в дальнейшем - Оборудование), являющемуся его неотъемлемой частью, а Заказчик обязуется принимать оказанные надлежащим образом услуги Исполнителя и оплачивать их согласно условиям настоящего Договора.
1.2. Техническое обслуживание Оборудования включает в себя действия по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности Оборудования при его использовании по назначению.
1.3. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, а также содержание, объем, этапы и другие условия определяются в конкретной заявке Заказчика на оказание услуг, которая является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. В состав услуг по техническому обслуживанию Оборудования не входит производство работ, связанных с обслуживанием и ремонтом силовой электропроводки, электроарматуры и пусковых устройств, не входящих в комплект Оборудования, заземляющих контуров и магистралей заземления, водопроводных и канализационных сетей, подведенных к Оборудованию.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказывать услуги по техническому обслуживанию Оборудования Заказчика.
2.1.2. Обеспечивать работоспособное состояние Оборудования Заказчика.
2.1.3. Гарантировать нормальную работу Оборудования Заказчика при условии соблюдения Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации Оборудования.
2.1.4. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования.
2.1.5. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации Оборудования.
2.1.6. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.
2.1.7. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями настоящего Договора.
2.1.8. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение ___ дней с момента получения уведомления от Заказчика.
2.1.9. В случае необходимости привлечения к оказанию услуг по техническому обслуживанию Оборудования Заказчика третьих лиц (соисполнителей) согласовывать в письменном виде такое привлечение с Заказчиком. В случае получения согласия Заказчика на привлечение к оказанию услуг третьих лиц перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации.
2.1.10. В течение ___ дней с момента возникновения извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
2.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки оказанных услуг.
2.2.3. Отказаться от принятия на техническое обслуживание Оборудования, эксплуатация которого осуществляется Заказчиком с нарушением правил и инструкций по эксплуатации.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оформлять и предоставлять Исполнителю заявки на техническое обслуживание Оборудования.
2.3.2. Обеспечить Исполнителя необходимой технической документацией для осуществления надлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования Заказчика.
2.3.3. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
2.3.4. Производить оплату надлежащим образом оказанных услуг Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.
2.3.5. Соблюдать правила эксплуатации Оборудования, рекомендуемые фирмой-изготовителем, а также не допускать к работе на данном Оборудовании лиц, не прошедших специальный инструктаж.
2.3.6. Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему Договору, осуществлению контроля за оказанием услуг по техническому обслуживанию Оборудования Заказчика (объемами, качеством, стоимостью и сроками оказания услуг).
2.3.7. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
2.3.8. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за ходом оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
2.4.4. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету настоящего Договора документацию и информацию.
2.4.5. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.
2.4.6. Отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказания услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора.
3.1. Сроки выполнения этапов технического обслуживания, объем, стоимость по этапам устанавливаются календарным планом.
3.2. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание Оборудования своими материалами, силами и средствами.
3.3. Оказанные услуги по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. По завершении каждого этапа оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию об оказанных услугах, предусмотренных конкретной заявкой Заказчика.
3.5. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение ___ дней со дня передачи Исполнителем отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия оказанным услугам и условиям настоящего Договора.
3.6. Заказчик подписывает акт сдачи-приемки в течение ___ дней или предоставляет Исполнителю письменный мотивированный отказ в подписании акта. В случае если Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки в установленный срок и не предоставляет Исполнителю мотивированные претензии, услуги по конкретному этапу оказания услуг считаются оказанными и принятыми Заказчиком.
3.7. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в срок __________ .
4. Финансовые условия и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется в соответствии со сметой, исходя из цен, установленных Исполнителем, и определяется в каждом конкретном случае после получения заявки от Заказчика.
4.2. Стоимость услуг Исполнителя включает компенсацию издержек Исполнителя и причитающееся ему вознаграждение.
4.3. Основанием для оплаты оказанных услуг является акт сдачи-приемки оказанных услуг.
4.4. Заказчик оплачивает работу Исполнителя путем безналичной оплаты на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, в течение ___ дней с момента представления Исполнителем документов, подтверждающих объем и стоимость выполненных работ, и счета на оплату.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
Данный договор относится к подвидам договоров возмездного оказания услуг и заключается между сторонами – исполнителем и заказчиком, один из которых обязуется оказать услуги по техническому обслуживанию указанного оборудования, а другой – оплатить их. Соглашение также является консенсуальным, взаимным. Форма – простая письменная.
Традиционно под техническим обслуживанием понимается определенный Комплекс мероприятий, направленных на поддержание исправности и работоспособности обслуживаемой техники. Сюда входят:
При этом владелец техники обязуется использовать ее бережно и исключительно по прямому назначению. При нарушении условий эксплуатации, хранения или транспортировки оборудования договор с обслуживающей организаций может быть расторгнут.
Также важно разграничивать понятия «техническое обслуживание» и «ремонт». Техническое обслуживание осуществляется именно с целью исключения неисправностей и поломок. Цель обслуживания – продлить срок службы оборудования с сохранением максимального КПД.
Такой договор нередко заключается в день покупки вышеуказанного оборудования (в этом случае техника обслуживается в организации, в которой она была приобретена). Важно обратить на это внимание, т.к. некоторые виды деятельности требуют обязательного лицензирования. Например, медицинская техника. Доверять ее обслуживание первой попавшейся организации категорически не рекомендуется.
В ходе осуществления хозяйственной деятельности, многие компании сталкиваются с необходимостью проведения технического обслуживания офисной техники, автотранспорта и другого имущества. Поскольку необходимость в проведении такого рода работ возникает периодически, но не постоянно, содержать собственную техническую службу часто нерентабельно. Большинство руководителей предпочитает заключить договор на техническое обслуживание со специализированной организацией. Стороны договора именуются Исполнитель и Заказчик.
Отношения участников соглашения регулируются гл. 39 Гражданского кодекса Российской Федерации и Законом «О защите прав потребителя». В разделе, касающемся предмета договора, стороны указывают, какие именно работы следует провести в рамках технического обслуживания, а также фиксируют сроки, продолжительность и периодичность проведения обслуживания. Заключая договор на техническое обслуживание, следует учитывать, что некоторые виды ремонтной деятельности подлежат лицензированию. К работам можно привлекать только специалистов с лицензией.
С нашего сайта вы можете скачать образец договора.
Договор на техническое обслуживание
г. Москва ____________ 2011 года
ООО "Иванов", именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Директора Иванова И.И. действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "Петров", именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директора Петрова П.П. действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить собственными силами и средствами работу по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств Заказчика и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Перечень транспортных средств, принимаемых Подрядчиком на техническое обслуживание и текущий ремонт, содержится в Приложении № 1 к настоящему Договору и может быть изменен по соглашению сторон.
Статья 2. Цена работ по Договору
2.1. Цена работ по настоящему Договору составляет:________, в том числе НДС ______.
2.2. Цена работ по Договору включает в себя цену работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту транспортных средств и цену запасных частей и материалов, необходимых для выполнения Подрядчиком работ по Договору.
2.3. Цена работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту, запасных частей и материалов, необходимых для выполнения работ, определена Сторонами в Стоимости работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту транспортных средств, запасных частей и материалов (Приложение № 2) и в течение срока действия договора изменению не подлежит.
2.4. Окончательная цена работ по Договору определяется в соответствии с Актами приемки-передачи выполненных работ и не может превышать сумму, указанную в п. 2.1. Договора.
2.5. Если объемы работ, установленные в настоящем Договоре, изменятся в ходе их выполнения, в том числе в связи с определением дополнительного перечня видов работ, номенклатуры запасных частей, материалов, необходимых для выполнения работ по Договору, Стороны примут меры к их уточнению и изменению цены и сроков работ (запасных частей, материалов), путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.
Статья 3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Для выполнения работ по Договору Подрядчик в счет цены работ, предусмотренной статьей 2 Договора:
3.1.1. Выполнит своими силами и средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Договоре и приложениях к нему, нарядах-заказах и сдаст работы Заказчику в установленный срок.
3.1.1.1. При проведении работ по техобслуживанию транспортных средств в течении 10 рабочих дней с даты доставки транспортного средства к месту производства работ, при наличии необходимых запчастей на складе Подрядчика.
3.1.1.2. При проведении работ по ремонту транспортных средств в течении 30 рабочих дней с даты доставки транспортного средства к месту производства работ, при наличии необходимых запчастей на складе Подрядчика.
3.1.1.3. При проведении работ по ремонту транспортных средств в течении 60 рабочих дней с даты доставки транспортного средства к месту производства работ, при отсутствии необходимых запчастей на складе Подрядчика.
3.1.2. Принять от Заказчика для проведения работ и передать Заказчику после проведения работ транспортное средство по Акту, подписанному уполномоченными представителями Сторон.
3.1.3. После проведения диагностики транспортных средств оформит дефектную ведомость и заказ - наряд (с представителем Заказчика), содержащие сведения о транспортном средстве, видах, объеме, сроках и стоимости подлежащих выполнению работ, номенклатуры и стоимости запасных частей и материалов.
3.1.4. Выполнит работы, входящие в очередное ТО в соответствии с технической документацией на транспортное средство.
3.1.5. Вправе отступить от указанного в заказе-наряде перечня работ (запасных частей), а также приостановить работы, если в процессе их выполнения обнаружился скрытый дефект, не устранение которого затрудняет или делает невозможным выполнение работ. В этом случае Подрядчиком составляется Акт о наличии скрытых дефектов, который направляется на подпись Заказчику. Подписанный сторонами Акт, является основанием для внесения соответствующих изменений в заказ-наряд, в том числе по срокам выполнения работ. В случае неполучения подписанного Заказчиком Акта или отсутствия Заказчика в течение 3 (Три) рабочих дней со дня извещения, Подрядчик имеет право отказаться от исполнения заказа-наряда.
3.1.6. Демонтированные Подрядчиком в результате производства работ запасные части передаются в полном объеме Заказчику.
3.1.7. Обеспечит производство и качество всех работ в соответствии с установленными или рекомендованными заводами-изготовителями соответствующих транспортных средств нормами и техническими условиями, правилами, нормами и стандартами, установленными в Российской Федерации, сертифицированными в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России.
3.1.8. Обеспечит в период производства работ выполнение требований законодательства Российской Федерации, действующих нормативных правовых актов.
3.1.9. Обеспечит использование при производстве работ материалов, оборудования и запасных частей, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и имеющих соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, копии которых должны быть предоставлены Заказчику (по его требованию) до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования. Все расходы, связанные с получением указанных документов, несет Подрядчик.
3.1.10. Не позднее дня, следующего за днем окончания выполнения работ, уведомит Заказчика (телефон, факс) о выполнении работ.
3.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика, оформленного в письменной форме, привлекать для выполнения работ по Договору субподрядчиков.
3.3. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Статья 4. Права и обязанности Заказчика4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Письменную заявку на производство работ оформить и передать Подрядчику не позднее чем за 5 (Пять) дней до даты доставки транспортного средства к месту производства работ.
4.1.2. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном статьями 2 и 5 настоящего Договора.
4.1.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях Договора.
4.1.4. Доставить своими силами и средствами транспортное средство к месту производства работ Подрядчиком (если иное место производства работ не будет согласовано сторонами).
4.1.5. По окончании выполнения работ принять транспортное средство по Акту приемки-передачи выполненных работ.
4.2. Заказчик вправе:
4.2.1. Получать любую информацию о Подрядчике (лицензия, дилерский договор и т.п.), связанную с выполнением Подрядчиком работ по договору.
4.2.2. Присутствовать при выполнении работ с соблюдением установленных Подрядчиком правил поведения в зоне проведения работ.
4.2.3. Предоставлять Подрядчику необходимые узлы, детали, запасные части и расходные материалы для выполнения работ при условии их пригодности в соответствии с требованиями предприятия-изготовителя транспортного средства.
4.2.4. Не оплачивать стоимость запасных частей (расходных материалов) и выполненных Подрядчиком работ, проведенных без согласования с Заказчиком в порядке, установленном Договором.
4.2.5. Дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика на выполнение следующих работ:
- сократить объем либо исключить любую работу;
- изменить характер, качество, или вид любой части работы;
- выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ.
Статья 5. Порядок и сроки оплаты
5.1. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств Подрядчику в течение 20 (Двадцать) банковских дней с даты подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ по транспортному средству.
Статья 6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1. настоящего договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная Торгово-промышленной палатой Российской Федерации.
6.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1. срок выполнения стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более двух (Двух) месяцев, то стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов исполнения договора.
Статья 7. Приемка работ по Договору
7.1. Приемка выполненных работ производится Сторонами по Акту приемки-передачи выполненных работ (по каждому транспортному средству). Подрядчик в течение 3-х дней после выполнения работ направляет Заказчику подписанный Акт приемки-передачи выполненных работ, счет-фактуру и счет на оплату. После подписания Акта Подрядчик не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных Договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания Акта.
7.2. Транспортное средство передается представителю Заказчика на основании доверенности Заказчика, после проверки объемов, качества выполненных работ, комплектности транспортного средства, исправности отремонтированных узлов и агрегатов. Неисправные запасные части передаются Заказчику, о чем делается отметка в Акте приемки-передачи выполненных работ.
Статья 8. Гарантии
8.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с документацией и действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации.
8.2. Качество выполненных Подрядчиком работ, а также запасных частей (материалов) поставки Подрядчика должно соответствовать требованиям нормативных технических документов.
8.3. Срок гарантии работ по договору, в том числе поставленных Подрядчиком запасных частей (материалов) устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Гарантия на результат работ и запасные части предоставляется при условии соблюдения Заказчиком требований завода-изготовителя по эксплуатации транспортных средств. Гарантия не распространяется на расходные материалы, а также детали, подвергающиеся естественному износу (РТИ, колодки, лампочки, и т.п.).
8.4. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный с Заказчиком кратчайший (технически возможный) срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества, включая замену дефектных запасных частей (материалов) поставки Подрядчика.
8.5. Срок гарантии в отношении запасных частей, поставленных взамен дефектных, начинает течь вновь с даты их замены.
8.6. Если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок не исправит некачественно выполненные работы, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки силами другого Подрядчика, а Подрядчик обязан оплатить расходы Заказчика на их устранение.
Статья 9. Порядок расторжения Договора
9.1. Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:
- задержка Подрядчиком хода работ, когда срок окончания работ, установленный в наряд-заказе, увеличивается более чем на одну неделю;
- нарушение Подрядчиком условий договора, ведущее к снижению качества работ;
- аннулирование выданных уполномоченными органами разрешений Подрядчика на право осуществления деятельности, соответствующей работам по договору (лицензий, свидетельств о допуске к осуществлению конкретных видов работ и др.), либо совершение уполномоченными органами иных действий, лишающих Подрядчика права на производство работ;
9.2. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
9.3. Уведомление о расторжении договора (об одностороннем отказе от исполнения Договора) по основаниям, оговоренным в пункте 9.1, 9.2. вручается Подрядчику за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего расторжения (одностороннего отказа от исполнения) Договора.
В этом случае Подрядчик, обязан прекратить выполнение работ и передать Заказчику результат работ по Договору. Заказчик обязан оплатить Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора (в том числе поставленных запасных частей), в размере фактических затрат Подрядчика на выполнение работ, определяемом сторонами в Дополнительном соглашении к Договору.
9.4. Оплата работ, выполненных Подрядчиком после вручения Подрядчику Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, оговоренным в пункте 9.1. 9.2. а также возмещение убытков Подрядчика, связанных с расторжением Договора, Заказчиком не производятся.
9.5. При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика, результат работ передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику произведенные им затраты на выполнение работ.
9.6. В случаях, предусмотренных пунктами 9.3. 9.5. Договора, результат работ передается Подрядчиком Заказчику в порядке, установленном п.7.1. Договора.
Статья 11. Ответственность сторон.
11.1. За просрочку Заказчиком окончательной оплаты по договору он несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ (ст.395 ГК РФ).
11.2. За нарушение Подрядчиком договорных обязательств (сроков окончания работ, устранения дефектов и недоделок) Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая) процента от цены невыполненных (ненадлежащее выполненных) работ по договору за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства. Пеня взимается за каждое нарушение в отдельности.
11.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков представления надлежаще оформленных документов, указанных в п.7.1. настоящего Договора, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, из расчета 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента от цены работ, документы на которые не были представлены за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательства.
11.4. За некачественное выполнение работ по Договору Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить, в размере 5 % (Пять) процентов от цены некачественно выполненных работ, независимо от исполнения обязательств, предусмотренных статьей 8 настоящего Договора.
11.5. В случае расторжения Заказчиком настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренном п.9.1. Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа, а Подрядчик обязан такое требование удовлетворить в размере 5 % (Пять) процентов от цены работ по Договору.
11.6. Каждая Сторона должна исполнить свои обязательства надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в исполнение своих обязательств. Сторона, нарушившая свои обязательства по Договору, должна без промедления устранить эти нарушения и возместить причиненные таким неисполнением и/или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
11.7. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Статья 12. Срок действия
12.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон и действует до __________, если ранее Подрядчиком не будут выполнены работы на сумму, указанную в п.2.1. Договора.
Статья 13. Особые условия
13.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу, если они противоречат настоящему Договору.
13.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба и тогда, когда соответствующие затраты несет Заказчик.
13.3. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений и/или изменений к настоящему Договору.
13.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора или в связи с ним, регулируются ими путем переговоров с применением претензионного порядка. При этом претензии рассматриваются, и ответ на них направляется стороной, к которой они предъявлены в двухнедельный срок со дня их получения.
13.5. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением претензионного порядка либо неполучения в срок ответа на претензию они подлежит рассмотрению в Арбитражном институте при торговой палате самарской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
13.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, применяется действующее законодательство Российской Федерации.
13.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
13.8. Следующие приложения составляют неотъемлемую часть настоящего договора:
1. Перечень транспортных средств.
2. Стоимость работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту транспортных средств, запасных частей и материалов.
