Категория: Бланки/Образцы
Общество с ограниченной ответственностью1. являющегося неотъемлемой частью реального.По истинному контракту заказчик поручает, а подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора протяженностью.Все конфигурации и дополнения к истинному контракту совершаются в письменной форме методом подписания дополнительного соглашению к истинному контракту. Исполнитель должен доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
Приложение является неотъемлемой частью контракта и не рассматривается в отрыве от него. Работ по истинному контракту подрядчик представляет заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ.
Договор подряда по установке забораконтракт в однобоком порядке, письменно известив об этом другую сторону. Заказчик должен в течение 5-ти банковских дней со денекка подписания реального контракта перечислить подрядчику платеж в размере 50 от цены работ, обозначенной в п.
Договор подряда на установку забораУплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не высвобождает стороны от соответствующего выполнения возложенных на их долженностей. но вы должны держать в голове, что это всего только эталон документа контракт подряда на установку забора и нуждается в юридически грамотном доведении бланка под нужды физического либо юридического лица.контракт подряда на установку забора только после полной оплаты по контракту, забор перебегает в собственность заказчика.
Дополнительные работы не обозначенные в контракте либо в приложении к контракту производятся по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в денек их выполнения. Число дней производства забора определяется делением длинны забота на 10.
На установка огораживаний с нарушением технологии по просьбе либо вине заказчика. Гарантия не распространяется на повреждения огораживаний техническими средствами (автотранспортом, строй механизмами и т. Заказчика своими силами, инструментами, механизмами и из собственных материалов комплекс работ по деустановкау имеющегося забора и установкау нового забора на строительной площадке заказчика по адресу ул. Соблюдать при выполнении работ по контракту на строительной площадке правила, зеленоватых насаждений и земли во время проведения работ, а также установить освещение.
на производство и установку пластиковых окон
в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с одной стороны, и гр. паспорт: серия. №. выданный. проживающий по адресу. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1. Исполнитель в рамках настоящего Договора принимает на себя обязательства по поручению Заказчика произвести поставку Изделий, далее именуемых Изделия, комплектующие материалы и выполнить по данному Договору работы, далее именуемые Работы. Заказчик в рамках настоящего Договора обязуется оплатить стоимость Изделий, комплектующих материалов и Работ, а также создать необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке.
1.2. Изделия будут доставлены и установлены по адресу.
1.3. Изделия поставляются в соответствии с утвержденным Заказчиком индивидуальным проектом – Техническим заданием (Приложение №1 настоящего Договора), калькуляцией – перечень работ и услуг (Приложении №2 настоящего Договора).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Исполнитель обязан :
2.1.1. Осуществить поставку Изделий и выполнение работ, указанных в п.1 настоящего Договора, не позднее рабочих дней после частичной или полной оплаты. Исполнитель оставляет за собой право увеличить срок изготовления Изделий в связи с перезагрузкой производства.
2.1.2. Поставить все необходимые для выполнения всех указанных по настоящему Договору материалы, инструменты, приспособления и комплектующие.
2.1.3. Передать Заказчику Изделия в соответствии с настоящим Договором, а так же сдать выполненные работы по Актам приемки.
2.1.4. Безвозмездно исправить выявленные Заказчиком в процессе приемки и указанные в Акте приемки недостатки в течение календарный дней.
2.1.5. В ходе выполнения работ осуществлять необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.2. Исполнитель имеет право :
2.2.1. В одностороннем порядке изменить срок выполнения обязательств по настоящему Договору при невыполнении Заказчиком условий п.3 настоящего Договора (Стоимость работ и порядок расчетов).
2.2.2. Приостановить работы, немедленно известить об этом Заказчика, и до получения от него письменных указаний не возобновлять работы при обнаружении: не зависящих от Исполнителя обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по настоящему Договору, либо угрожающих качеству результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, либо влияющих на финансовый результат работ. Составить об этом Акт соответствующего содержания и при этом могут меняться сроки выполнения работ.
2.3. Заказчик обязан :
2.3.1. Оплатить стоимость настоящего Договора в соответствии с. п.3.
2.3.2. Обеспечить на объекте возможность выполнения Исполнителем всех видов работ в указанные в настоящем Договоре сроки.
2.3.3. Присутствовать и принять Изделия при доставке, подписав соответствующий Акт о доставке, а также обеспечить сохранность Изделий до начала и во время проведения Работ. Если по каким-то причинам Заказчик сам не может присутствовать и принять Изделия при доставке, в таком случае от лица Заказчика должен присутствовать Представитель, действующий на основании доверенности – доверенное лицо.
2.3.4. Подписывать промежуточные Акты при необходимости, в том числе составленные согласно п.2.2.2.
2.3.5. В день окончания монтажа принять выполненные Исполнителем работы, подписав Акт приемки, при наличии недоделок либо мотивированных претензий к качеству указать их в Акте.
2.3.6. Ознакомиться с Инструкцией по эксплуатации Изделий и соблюдать ее в процессе эксплуатации Изделий.
2.4. Заказчик имеет право :
2.4.1. Отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя и возместив ему расходы, произведенные им до этого момента в целях надлежащего исполнения настоящего Договора (т.е. оплатив ему стоимость уже изготовленных Изделий, заготовленных материалов, выполненных работ и оказанных услуг).
2.4.2. Требовать безвозмездного исправления только тех недостатков, которые выявлены в процессе приемки Изделий и выполненных работ, и указаны в Акте, а так же скрытых дефектов, если их выявление в процессе приемки было невозможно.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ3.1. Стоимость работ по настоящему Договору согласована сторонами в Приложении и составляет рублей (без НДС).
3.2. При подписании настоящего Договора Заказчик производит оплату (предоплату) Договора в размере рублей.
3.3. Датой начала срока исполнения по Договору считается следующий день после подписания настоящего Договора и приложений, а так же поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.4. Установка Изделий осуществляется при поступлении 100% денежных средств от стоимости Договора на расчетный счет или в кассу Исполнителя.
3.5. Стоимость настоящего Договора может измениться в процессе исполнения Договора в связи с изменением перечня комплектующих, работ и услуг, о чем составляется Акт или Дополнительное соглашение сторонами.
3.6. Заказчик гарантирует оплату, связанных с выполнением условий настоящего Договора.
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИЗДЕЛИЙ И ПРИЕМКИ РАБОТ4.1. Дата доставки Изделий до Заказчика по указанным реквизитам для связи сообщается не менее чем за дней.
4.2. При доставке Изделий приемка осуществляется на объект Заказчика непосредственно в момент доставки. Заказчик принимает Изделия поштучно и по качеству методом визуального осмотра на предмет соответствия индивидуального проекта (технического задания), и отсутствия видимых дефектов, о чем подписывается Акт.
4.3. Заказчик несет ответственность за свое отсутствие на объекте в момент доставки Изделия. Повторная доставка назначается Исполнителем и оплачивается дополнительно до доставки.
4.4. Исполнитель несет все риски потери и повреждения Изделий до момента передачи Заказчику. Заказчик несет все риски и потери или повреждения Изделий с момента их поставки в соответствии с п.4.2 настоящего Договора.
4.5. Дата и время выполнения работ по Договору доводятся до Заказчика по указанным реквизитам для связи не менее чем за дней.
4.6. Работа принимается Заказчиком или его доверенным лицом и Сторонами подписывается соответствующий Акт.
4.7. Правила приемки Изделий и проведения работ указаны в Приложении №3 настоящего Договора.
5. ОВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН5.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц, в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.2.В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору Исполнитель обязан Заказчику уплатить неустойку (пеню) в размере % стоимости Договора за каждый день просрочки.
5.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по соглашению сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Договору подписываются обеими Сторонами и являются его неотъемлемыми частями (Приложение №4 Договора).
5.4. В случае монтажа Изделий не силами Исполнителя, последний не несет ответственности за качество установки, за хранение эксплуатационных характеристик Изделий. Гарантия на монтажные работы в данном случае не предоставляется.
5.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по другим основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
5.5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством.
6.ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА6.1. Стороны по настоящему Договору освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, если неисполнение принятых на себя Сторонами обязательств явилось следствием природных явлений, иных действий внешних объективных факторов и прочих установленных обстоятельств непреодолимой силы, за которые поименованные выше стороны не отвечают и фактически предотвратить неблагоприятное воздействие таковых они не имеют возможности.
6.2. При наступлении указанных в п.6.1 обстоятельств, Сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему договору, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону, с приложением соответствующих свидетельств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, действует до исполнения Сторонами всех обязательств по Договору и считается исполненным после подписания Сторонами Акта приемки выполненных работ, а также документов на доставку Изделий и проведения всех взаиморасчетов.
7.2. Все устные или письменные договоренности о порядке производства работ, перечня работ, их сроков, порядка оплаты достигнутые сторонами до заключения Договора, оформляется исключительно в письменной форме, обязательным указанием сроков, размеров и иных характеристик работ и условий, в виде приложений к Договору, являющегося его неотъемлемой частью.
7.3. При гарантийном обслуживании гарантия не действительна в случае:7.4. Гарантия по настоящему Договору ограничена следующими сроками со дня выполнения работ или поставки Изделий: Гарантия на Изделия составляет месяцев, Комплектующие – месяцев, Работы – месяцев.
7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
7.6. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:7.7. Все уведомления по настоящему Договору производится по реквизитам, указанным в Договоре.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ8.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, подлежат разрешению в претензионном порядке, а при не достижении Сторонами соглашения по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда в соответствии с подсудностью, установленной действующим процессуальным законодательством.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОНИсполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:
Заказчик Регистрация: Почтовый адрес: Паспорт серия: Номер: Выдан: Кем: Телефон:
Договор подряда на ремонтно-строительные работы, заключаемый между юридическими лицами.
Образец договора подряда по производству конструкций и выполнение работ (пластиковые окна), заключаемый между юридическим и физическим лицом.
ГПМ находятся в собственности Исполнителя
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику за плату, находящиеся в его собственности грузоподъемные механизмы (ГПМ) с машинистом и обслуживающим персоналом для выполнения строительно–монтажных и иных работ на объектах Заказчика на определенный срок во временное пользование для предпринимательской деятельности, а также выполняет работы по устройству верхнего строения крановых путей под грузоподъемные механизмы, возмездно оказывает услуги по перебазировке, монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов, управлению и технической эксплуатации ими (объект аренды, его тип, марка, заводской номер, другие идентификационные характеристики, количество ГПМ, стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу, управлению и технической эксплуатации, место использования грузоподъемных механизмов определены в Приложении № 1 к настоящему договору), а Заказчик принимает грузоподъемные механизмы во временное пользование, обязуется оплачивать арендные платежи, а также оплатить оказанные услуги по перебазировке монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов, управлению и технической эксплуатации ими, по окончании срока аренды возвратить Исполнителю указанное имущество.
ГПМ арендованы Исполнителем
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику за плату, находящиеся в аренде грузоподъемные механизмы (ГПМ) с машинистом и обслуживающим персоналом для выполнения строительно–монтажных и иных работ на объектах Заказчика на определенный срок во временное пользование для предпринимательской деятельности, а также выполняет работы по устройству верхнего строения крановых путей под грузоподъемные механизмы, возмездно оказывает услуги по перебазировке, монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов, управлению и технической эксплуатации ими (объект аренды, его тип, марка, заводской номер, другие идентификационные характеристики, количество ГПМ, стоимость услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу, управлению и технической эксплуатации, место использования грузоподъемных механизмов определены в Приложении № 1 к настоящему договору), а Заказчик принимает грузоподъемные механизмы во временное пользование, обязуется оплачивать арендные платежи, а также оплатить оказанные услуги по перебазировке монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов, управлению и технической эксплуатации ими, по окончании срока аренды возвратить Исполнителю указанное имущество.
1.2. Услуги оказываются на основании Заявок Заказчика, составленных по форме, определенной в Приложении № 2 к настоящему договору.
1.3. Передача Исполнителем грузоподъемных механизмов осуществляется по согласованной сторонами форме Акта приема–передачи (Приложение № 3 к настоящему договору).
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику грузоподъемные механизмы с машинистом и обслуживающим персоналом согласно принятой заявки (Приложение № 2 к настоящему договору) Заказчика, возмездно оказать услуги по управлению ГПМ (его технической эксплуатации), оказать пуско – наладочные услуги, обеспечивать работоспособность грузоподъемных механизмов.
2.1.2. Возмездно оказывать услуги, связанные с перебазировкой грузоподъемных механизмов, монтажом, демонтажем, перевозкой, обслуживанием и ремонтом. Обеспечивать бесперебойную работу механизмов на объекте, при этом время на устранение возникающих поломок, постоянно находящихся на объектах (башенные, гусеничные, краны), в течение, которого санкции за простой не предъявляются, определяется по г. Челябинск – 3 часа, по объектам за пределами г. Челябинск – 2 рабочих суток.
2.1.3. Оказывать услуги по консервации и расконсервации грузоподъемных механизмов по предварительно направленной заявке (Приложение № 2 к настоящему договору).
2.1.4. Совместно с Заказчиком предъявить вновь смонтированные грузоподъемные механизмы инспектору Ростехнадзора РФ для получения разрешения на пуск в работу
2.1.5. Выполнить работы по устройству верхнего строения крановых путей под грузоподъемные механизмы согласно ГОСТ Р 51248–99 на подготовленное Заказчиком нижнее строение рельсовых путей и передать их в эксплуатацию Заказчику по Акту сдачи-приемки кранового пути под монтаж крана (Приложение № 7 к настоящему договору). Проводить техническое освидетельствование ГПМ (башенных, гусеничных кранов) после монтажа с соответствующей записью в паспорте крана.
Наименование вариативного поля: «Марка башенного крана»
Марка башенного крана Либхерр 132 ЕС–Н8.
2.1.6. Комплектовать передвижные грузоподъемные механизмы с электроприводом электрокабелем длиной согласно высоты возводимого здания, одним стропом разово. Строп передаётся вместе с грузоподъемными механизмами по акту приема – передачи. Строп подлежит возврату в том состоянии, в котором передавался, с учётом естественного износа, по акту приёма – передачи (Приложение № 5 к настоящему договору).
Башенный кран другой марки.
2.1.6. Комплектовать передвижные грузоподъемные механизмы с электроприводом электрокабелем длиной не более 50 п/м, одним стропом разово. Строп передаётся вместе с грузоподъемными механизмами по акту приема – передачи. Строп подлежит возврату в том состоянии, в котором передавался, с учётом естественного износа, по акту приёма – передачи (Приложение № 5 к настоящему договору).
2.1.7. Отвечать за уровень знаний работы на грузоподъемных механизмах машинистами, несет ответственность за исправное техническое состояние грузоподъёмных механизмов, осуществлять надзор за безопасной их эксплуатацией, и совместно с Заказчиком (в пределах своей компетенции) нести ответственность за безопасное использование грузоподъёмных механизмов на объектах в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации ГПМ (ПБ 10-382-00, утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 31.12.99 № 98).
2.1.8. Сообщать о проведении сервисного обслуживания не менее чем за 10 (десять) дней.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не преступать к перебазировке, монтажу и пуско – наладочным работам, в случае неисполнения Заказчиком условия о полной предоплате услуг по перебазировке, монтажу и демонтажу грузоподъемных механизмов.
2.2.2. Остановить оказание услуг по управлению и технической эксплуатации грузоподъёмных механизмов при отсутствии оплаты за ранее оказанные услуги, согласно п. 4, предупредив об этом Заказчика за 5 дней.
2.2.3. Не производить демонтаж грузоподъемных механизмов до полного погашения задолженности.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. До начала работ предоставить Исполнителю заявки установленной формы, согласно Приложению № 2 к настоящему договору, и копии Плана производства работ (далее - ППР) по каждому объекту с указанием мест установки, подключению к электропитанию и площадок для сдачи мобильных машин и их комплектующих, под охрану в нерабочее время, данных о наличии или отсутствии ЛЭП на объекте. В состав ППР на установку грузоподъемных механизмов (башенных кранов) должен входить проект рельсового пути. В случае изменения ППР, произошедшего после монтажа грузоподъемного механизма (крана), и невозможностью использования данного грузоподъемного механизма (крана) согласно нового ППР, установка другого крана оплачивается Заказчиком дополнительно в установленном порядке (п. 4.4. договора). В случае необходимости установки на грузоподъемный механизм (кран) приборов, обеспечивающих безопасность производства работ в стесненных условиях, они приобретаются и устанавливаются за счет Заказчика по отдельному соглашению. При производстве строительных работ с применением грузоподъемных механизмов предоставляет копию протоколов проверки знаний ответственных за безопасное производство работ ГПМ и стропальщиков.
3.1.2. Использовать предоставленные грузоподъемные механизмы по назначению без передачи третьим лицам.
3.1.3. Обеспечивать охрану грузоподъемных механизмов и рельсовых путей в течение всего времени нахождения на объекте (включая монтаж и демонтаж), начиная с момента доставки сборочных единиц грузоподъемных механизмов на строительную площадку.
3.1.4. Проводить инструктаж по технике безопасности на рабочем месте применительно к местным условиям, знакомить машинистов с ППР под роспись, определять место установки грузоподъемных механизмов и порядок производства работ, о чем делать ежесменно запись перед началом производства работ в вахтенном журнале машиниста. Один раз в 10 дней проводить осмотр всех применяемых грузозахватных приспособлений, делая отметку в специальном журнале. Заказчик полностью отвечает за организацию безопасного производства работ грузоподъемными механизмами по безопасному перемещению грузов, осуществляет контроль за безопасной эксплуатацией грузоподъемных механизмов и рельсовых путей на объектах в пределах своей компетенции в соответствии с Правилами устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов, СТО СМК 70.22.15 Управление охраной труда, а также п. 2.1.6. данного договора, то есть выполняет весь комплекс работ по содержанию подкрановых путей башенных кранов в исправном состоянии в соответствии с проектом рельсового пути, ГОСТом Р 51248–99 и СП 12–103–2002 с назначением ответственного за содержание подкрановых путей в исправном состоянии. Обязан оформить акт о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу строительства в соответствии со СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве.
3.1.5. Иметь на объекте и предоставлять по требованию Исполнителя до начала монтажа ГПМ следующие документы:
•согласованный с Исполнителем, разработанный своими силами или с привлечением специализированных организаций План производства работ кранами (далее – ППРк);
•заключение экспертизы промышленной безопасности ППРк, утвержденное в установленном порядке;
•приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ ГПМ, ответственных за осмотр съемно-грузозахватных приспособлений (СГЗП) и тары, стропальщиков на стройплощадке, составленный в соответствии с Типовой инструкцией для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, утвержденной Постановлением Госгортехнадзора России от 18.10.93 N 37 и СНиП 12–04–2002 Безопасность труда в строительстве;
•копии протоколов аттестации Инженерных технических работников (далее – ИТР) и стропальщиков;
Наименование вариативного поля: «Вид башенного крана»
Страница 3 из 5
6. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Для реализации настоящего договора Заказчик обязуется:
6.1.1. Предоставить, в установленные договором сроки, объём работ согласно Приложению №1 к настоящему договору.
6.1.2. Обеспечить строительную готовность объекта и отдельных видов работ для производства Исполнителем порученных ему по договору работ не позднее дня начала работ.
6.1.3. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем, в порядке, предусмотренном настоящим договором.
6.1.4. Обеспечить Исполнителя материалами, необходимыми для производства работ указанных в Приложении №1 к настоящему договору.
6.1.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
7. СДАЧА И ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
7.1. Заказчик приступает к приемке выполненных работ (или этапа работ) по факту получения сообщения Исполнителя об их готовности к сдаче.
7.2. Заказчик организует и осуществляет приемку результатов работ с участием Исполнителя за свой счет.
7.3. Сдача выполненных работ (или этапа работ) Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. В случае отказа одной из сторон подписать акт в нем делается пометка об этом и акт подписывается другой стороной с правом на обжалование в суде.
8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
8.1. Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, кроме недостатков, которые произошли вследствие нормального износа объекта, усадки, ненадлежащего ремонта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами; обязан их устранить за свой счет в течение 28 дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
9. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ
9.1. Расчет за выполненные работы производится Заказчиком на основании акта сдачи – приемки выполненных работ в соответствии с объемами работы и стоимостью каждого этапа работы.
9.2. Оплата каждого этапа работы производится в пятидневный срок после подписания акта сдачи- приемки каждого этапа работы. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Исполнителем Заказчику.
Скачать Документ Microsoft Word "Образец (шаблон) договора на выполнение ремонтно-отделочных работ" можно воспользовавшись данной ссылкой:
