Договор на изготовление изделия с монтажом - Лестницы на заказ - Фабрика лестниц, Екатеринбург

Договор подряда № Ст ________

на изготовление изделий из дерева

г. Екатеринбург «___» _____ 2013 г.

ИП Лосев П. А.. именуемый в дальнейшем ПОДРЯДЧИК. в лице директора Кабанова А. Ю. действующего на основании Доверенности №28/Е от 01 июня 2012 г. с одной стороны и

__________________________________, с другой стороны, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК. заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 По настоящему Договору ПОДРЯДЧИК осуществляющий деятельность по заданию ЗАКАЗЧИКА обязуется изготовить изделие(я) из древесины, далее ИЗДЕЛИЕ. и сдать ЗАКАЗЧИКУ. а так же, за отдельную плату, выполнить иные виды работ по введению изготовленного(ых) изделия(й) в эксплуатацию.

1.2ЗАКАЗЧИК в соответствии с настоящим Договором обязан принять от ПОДРЯДЧИКА изделия и работы (если таковые производились) и уплатить ПОДРЯДЧИКУ определённые Договором денежные средства. Перечень комплектующих и работ, входящих в состав изделия, и сумм к оплате указан в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.3 Стоимость работ может быть изменена по дополнительному письменному соглашению сторон в виде Приложения к настоящему Договору, при условии изменения ситуации на рынке, а так же в случае проведения дополнительных работ, не предусмотренных данным Договором.

1.4 Право собственности на изготовленную конструкцию переходит к ЗАКАЗЧИКУ с момента её полной оплаты.

1.5 Риск случайной гибели или случайного повреждения конструкции несёт ЗАКАЗЧИК с момента передачи ему изготовленной конструкции и подписания обеими сторонами Акта приёма-передачи результатов выполненных работ.

2.1ПОДРЯДЧИК гарантирует изготовление изделия в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов РФ, в том числе технических регламентов, национальных и государственных стандартов, сводов правил и иных нормативных документов.

2.2 Гарантийные сроки исчисляется с момента подписания Акта приёма-передачи изделия и результатов выполненных работ (если такие работы производились), и определяются, согласно Приложения 3 о гарантийных обязательствах, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ.

3.1 ПОДРЯДЧИК обязуется:

3.1.1 Произвести замеры для определения размеров конструкции (при необходимости).

3.1.2 Изготовить изделие(я) в сроки указанные в Приложении 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.1.3 Выполнить работы по монтажу изделия в сроки указанные в Приложении 2.

3.1.4 Сдать ЗАКАЗЧИКУ изделие(я) и работы, согласно Акту приема-передачи товара, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора..

3.2 ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.2.1 Нести полную ответственность за сохранность комплектующих изделий, пиломатериала и инструмента, находящегося на принадлежащих ему площадях до подписания Акта приёма – передачи товара.

3.2.2 Принять выполнение работ с подписанием Акта приёма – передачи товара.

3.2.3 Оплатить работы в соответствии с условиями Договора;

3.2.4 Ознакомиться с правилами эксплуатации и соблюдать их.

4.1 Договор вступает в силу, после предоплаты оговоренной в Приложении 1

4.2 Все оплаты оговорены в Приложении 1 и осуществляются, путем перечисления денежных средств на расчетный счет или наличными средствами, через кассу ПОДРЯДЧИКА.

5.СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН.

5.1 Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и предоплаты указанной в Приложении 1.

5.2 Настоящий Договор действует до полного исполнения каждой стороной своих обязательств по нему.

5.3 За просрочку изготовления изделия(й) и проведения работ по срокам указанным в Приложении 2 ПОДРЯДЧИК выплачивает ЗАКАЗЧИКУ неустойку в виде штрафа в размере 0,1 % от итоговой цены изделия(й) и работ по Договору за каждый день просрочки доставки конструкции.

5.4 За просрочку оплаты изделия(й) и работ в целом, либо очередного платежа, оговоренного в Приложении 1 ЗАКАЗЧИК уплачивает ПОДРЯДЧИКУ неустойку в виде штрафа в размере 0,3% от итоговой цены изделия(й) и работ по договору за каждый день просрочки оплаты, до дня полной оплаты.

5.5 В случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора стороны действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОГОВОРА. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СТОРОН.

6.1ЗАКАЗЧИК ознакомился с условиями (особенностями) эксплуатации конструкций, переданных по настоящему Договору в виде приложения к настоящему договору и должен соблюдать их неукоснительно, в противном случае ПОДРЯДЧИК претензии не принимает.

6.2 Все споры по настоящему Договору разрешаются сторонами путём проведения взаимных переговоров, а в случае не достижения согласия в ходе данных переговоров – путём обращения в арбитражный Суд в соответствии с законодательством РФ.

6.3 В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожаров, наводнений, военных действий, стихийных бедствий и т.п.) стороны освобождаются от выполнения условий настоящего Договора до окончания действий этих обстоятельств. Наступление данных обстоятельств, стороны обязаны подтвердить официальными справками, уполномоченных в соответствии с законом государственных органов либо иных организаций.

6.4 Все изменения к настоящему Договору должны оформляться письменно в виде дополнительных соглашений, подписанными уполномоченными представителями обеих сторон.

6.5 Все изменения и приложения к настоящему Договору с момента подписания обеими сторонами приобретают полную юридическую силу и становятся его неотъемлемой частью.

6.6 Стороны обязаны немедленно письменно уведомлять друг друга об изменении места нахождения, регистрации по месту жительства, банковских реквизитов, указанных в настоящем Договоре, если отсутствие данных способно повлечь невыполнение или ненадлежащего выполнения условий настоящего Договора. Не уведомившая о данных обстоятельствах сторона возмещает не уведомлённой стороне убытки, причинённые таким не уведомлением.

6.7 Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, обладающих равной юридической силой, на трех страницах каждый (без учёта приложений и дополнительных соглашений) один из которых хранится у ЗАКАЗЧИКА. а второй у ПОДРЯДЧИКА .

7.1 Гарантийный срок эксплуатации лестницы - 24 месяца со дня оформления Актаприёма-передачи. при условии выполнения работ по проектированию и дизайну, лакировки и монтажа силами Подрядчика.

7.2 При несоблюдении условий п. 7.1 гарантийный срок на комплект заготовок-1 мес, при выполнении Условий хранения и эксплуатации изделий из дерева, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

7.3 Гарантийный срок не распространяется на замену деталей лестницы в связи с их естественным износом.

7.4 Изделие снимается с гарантийного обслуживания в следующих случаях:

-наличие механических повреждений на лестнице;

-при нахождении изделия (лестницы) под воздействием резких перепадов температуры (более 5% в час), в т.ч. в помещении, где оно установлено;

-при нахождении изделия (лестницы) в непосредственной близости от огня и отопительных приборов;

-при условии повышенной влажности помещения, не выше 40-60%;

-ущерб в результате ошибочных действий потребителя;

-ущерб или утеря изделия (лестницы) вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.) несчастных случаев и т.п.

-ущерб, вызванный механическими повреждениями изделия (лестницы), попаданием на изделие (лестницу) воды и любых агрессивных жидкостей;

-при наличии следов постороннего вмешательства в конструкцию или выполнения ремонта изделия - лестницы самостоятельно;

-ущерб в результате транспортировки самовывозом.

Заключаем договор на производство лестницы

Вы уже точно знаете, какая нужна лестница в вашем доме, и даже выбрали компанию, которая займется ее изготовлением. Однако один из самых важных этапов еще впереди: заключение договора на производство лестницы. Договор – это двухстороннее соглашение, которое способно защитить и ваши интересы, и интересы производителя лестниц. Именно договор позволяет зафиксировать все требования к лестнице, от которых зависит окончательный результат. Мы собрали список ключевых пунктов, которые вам обязательно нужно проверить перед подписанием договора.

Сегодня наш собеседник – руководитель предприятия ЛесСервис Лайков Игорь Александрович :

— Мы всегда подписываем с клиентами договор на изготовление лестниц в дом. Так мы избегаем недопонимания вроде «Мы имели в виду не фрезерованную кромку ступени, а прямую». Поэтому каждый раз просим клиентов внимательно изучить и условия договора, и сам проект лестницы – и только потом подписывать его.

На что же нужно обращать особое внимание, подписывая договор на производство лестницы?

1. Договор должен быть. Это не шутка: если вам предлагают изготовить деревянную лестницу без каких-либо документов – в результате вы точно получите совсем не то, что вам нужно. Не тот цвет, другие материалы, даже по размеру лестница может не встать на свое место в доме.

— Именно благодаря договору обе стороны могут на законных основаниях потребовать выполнения озвученных условий. Это касается и заказчика, и производителя лестниц: бывает, клиенты тянут с согласованием или приемкой, а производители ошибаются в выборе краски или дизайне поручней. Рассудить их сможет только подписанный обеими сторонами документ. Поэтому в договоре мы все детально описываем и просим подтверждения у заказчика.

2. Подробный проект деревянной лестницы. он должен обязательно входить в договор на изготовление лестницы. Фактически это самая главная часть документов и именно в ней указываются все детали вашей будущей лестницы:

• Подробный чертеж с установочными размерами лестницы. Ширина прохода лестницы, количество ступенек, их высота, наличие забежных ступеней и так далее.

• 3D-изображения будущего изделия. Как будет выглядеть ваша лестница в разных ракурсах:

• Материалы для изготовления деталей (этот пункт особенно актуален, если детали лестницы изготавливаются из разных типов древесины): например, будет ли ваша лестница из дуба.
• Качество материалов: в каких деталях допустим сорт 1-2 с сучками, а где требуется тип поверхности «экстра».

— У лестницы есть детали, в которых допускается использовать поверхности с сучками (сорт 1-2) – например, тыльная сторона ступеней, которую после сборки никто и никогда не увидит. Благодаря таким материалам можно сэкономить, но при этом не ухудшить качество деревянной лестницы в целом. Договор и проект позволяют четко указать, на каких материалах стороны согласны экономить, а где требуется поверхность типа «экстра».

• Тип дизайна лестницы, заходных/проходных столбов, дизайн балясин и поручня.
• Цвет изделия: он описывается по образцам выкраски производителя (их можно увидеть на образцах лестниц, установленных в салонах продаж). Но если вам нужен особый цвет, на котором настаивает дизайнер, то в документах указывается маркировка производителя лакокрасочных материалов.

— Если в доме вы окрашиваете, к примеру, двери в какой-то особый цвет, то лучше, конечно, самим закупить нужную краску и передать производителю лестницы.

3. Четкое описание этапов и сроков работ :

• до какого числа необходимости провести замеры лестницы;
• в какой срок должен быть изготовлен детальный проект лестницы (см. пункт 2);
• как долго займет согласование проекта с клиентом (обратите внимание, эти сроки вам тоже нужно будет соблюдать – чтобы не затягивать изготовление лестницы);
• к какому числу должна быть изготовлена лестница по согласованному проекту, где и как будет происходить приемка собранного изделия (а мы уже рассказывали, что нужно проверить на приемке лестницы );
• дата готовности и отгрузки лестницы;
• когда и кто устанавливает лестницу в вашем доме;
• и конечно, как именно будет производиться оплата: сколько всего этапов оплаты (размер предоплаты, оплата по частям, оплата после изготовления лестницы). Когда нужно внести предоплату и в каком размере, когда оплачивается уже изготовленная лестница.

4. Ответственность сторон и – в первую очередь – производителя лестницы. К этому же пункту относится и гарантия, которую компания-изготовитель должна дать на вашу новую лестницу: что входит в гарантию и сколько она длится.

Если кухню называют сердцем дома, то лестница – это артерия: требования к ней очень строгие, ведь вам и вашим близким ходить и бегать по ней не один год. Поэтому заказывая изготовление лестницы обязательно изучайте договор, спецификацию (материал, дизайн, цвет) и проект будущего изделия, чтобы быть уверенными в его качестве и в ответственности производителя.

Остались вопросы? Позвоните нам: +375 44 703 02 69.

Юридический центр Форс-мажор, Адвокат Александр Безрученко

Г. Москва «18» мая 2012 г.

Общество с ограниченной ответственностью «________». именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора ________ Натальи Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «________». именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора ________ Сергея Анатольевича. действующего на основании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательства изготовить и поставить алюминиевые конструкции, именуемый в дальнейшем «Товар».

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить Товар в соответствии с условиями настоящего договора.

1.3. Поставка Товара, осуществляемая в рамках настоящего договора, производится по согласованным Сторонами Спецификациям, в которых указываются: наименование Товара, ассортимент, количество Товара и цена поставляемого Товара. Согласованные сторонами Спецификации подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

1.3.1 Заказчик передает Поставщику инструкции и техническую документацию, необходимую для выполнения работ по Договору.

1.4. Товар, поставляемый в рамках настоящего Договора, является новым, ранее никем неиспользуемым и неэксплуатируемым.

1.5. Товар поставляется Заказчику отдельными партиями в течение срока действия настоящего Договора.

1.6. Поставщик изготавливает Товар из давальческого материала. Материал для изготовления Товара предоставляет Заказчик.

1.7. Поставщик, приняв материал по форме М-15 подтверждает, что материал, предоставленный Заказчиком, поставлен в необходимом объеме, необходимого качества и надлежащим образом.

1.8. После подписания формы М-15 Поставщик лишается права на требование от Заказчика дополнительных материалов и в случае нехватки материала для изготовления Товара приобретает его за свой счет без права на компенсацию любых расходов связанных с приобретением дополнительных материалов.

2.1. Общая стоимость Договора определяется суммой всего поставляемого Товара, в том числе НДС 18% за весь период действия Договора. Стоимость 1м2 алюминиевой конструкции составляет 1 798,10 (Одна тысяча семьсот девяносто восемь рублей 10 копеек), в том числе НДС 18% -274,29 рублей.

2.2. Заказчик перечисляет Поставщику предварительную оплату в размере _______________ в том числе НДС 18% - ____________ рублей в течение 30-ти календарных дней с даты подписания Спецификации.

2.3. Датой платежа по настоящему Договору является дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

3.1. Срок поставки с 11.06.2012 по 31.05.2013.

3.2. Передача Товара и приемка по номенклатуре и качеству осуществляется в соответствии с накладными Поставщика и по предъявлении доверенности на получение товара представителем Заказчик на складе Поставщика в г. Москве.

3.3. В случае обнаружения несоответствия поставленного товара по качеству (механические повреждения) сторонами составляется дефектная ведомость, а бракованный товар подлежит замене в срок, не превышающий 14 (четырнадцать) календарных дней.

3.4. В случае отказа стороны Заказчика от замены бракованного товара, сторона Поставщика осуществляет возврат денежных средств стороне Заказчика в размере стоимости бракованного товара в срок, согласованный сторонами. Требование о возврате денежных средств должно быть предъявлено в письменном виде.

4.1. Качество и комплектность товара должна соответствовать Спецификации по номенклатуре и количеству.

4.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям действующего в данной области законодательства, и подтверждаться необходимыми разрешительными документами (техническое свидетельство Госстроя РФ, техническая оценка ФЦС).

5.1. В случае задержки с оплатой согласно п. 2 настоящего Договора Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% в день от стоимости неоплаченного Товара, но всего не более 8 % от стоимости неоплаченного Товара. Требование об уплате пени должно быть составлено в письменной форме. В противном случае пеня не начисляется и не выплачивается.

5.2. В случае задержки поставки Товара Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% в день от стоимости недопоставленной партии Товара, но всего не более 8 % от стоимости неоплаченного Товара. Требование об уплате пени должно быть составлено в письменной форме. В противном случае пеня не начисляется и не выплачивается.

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, в том числе стихийного бедствия, социальных конфликтов, решений органов власти, и иное, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

5.4. Сторона Договора, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, обязуется незамедлительно известить другую Сторону о наступлении данных обстоятельств.

6.1. Договор вступает в силу с даты его подписания.

6.2. Договор действует до момента взаимного выполнения Сторонами обязательств согласно п.1 настоящего Договора, начиная с даты его подписания.

6.3.Стороны обязуются разрешать все споры, возникающие между ними путем взаимных соглашений.

6.4. Все споры между Сторонами, по которым не было достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.

7. Адреса и реквизиты сторон: