Руководства, Инструкции, Бланки

Заявка Покупателя На Поставку Товара Образец

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Форма заявки на закупку товара образец - Обновляемый портал

Форма заявки на закупку товара образец

Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя товар, а Покупатель принять и оплатить его на условиях настоящего договора. Наименование, ассортимент, количество и цена товара указывается в счетах-фактурах и накладных, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ, установленным действующим законодательством. Поставка товара осуществляется отдельными партиями в соответствии с заявками Покупателя, в сроки, согласованные сторонами и указанные в заявках. Заявки на поставку товара направляются Покупателем Поставщику посредством факсимильной, телефонной связи, интернет или через представителя. Заявка считается принятой после согласования сторонами количества, ассортимента, цены и сроков поставки товара. Каждая последующая заявка принимается Поставщиком только после оплаты товара Покупателем по предыдущей заявке. Поставка товаров Покупателю производится на складе Поставщика при самовывозе товара Покупателемлибо на складе Покупателя при доставке товара Поставщиком. Прием-передача поставляемого товара оформляется накладной, которая подписывается уполномоченными представителями Покупателя и Поставщика. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара переходит к Покупателю с момента передачи ему товара Поставщиком. Поставщик обязан одновременно с передачей товара предоставить Покупателю следующие документы на товар: - документы, предусмотренные действующим законодательством, подтверждающие качество и безопасность товара. Оплата товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом днем оплаты считается день поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. В случае не поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика по причине неправильного оформления платежных документов Покупателем, оплата признается недействительной. Оплата товара также может производиться наличными денежными средствами в пределах, установленных действующим законодательством. Приемка товаров по количеству производится на основании накладных, по качеству - на основании сертификата соответствия. В случае несоответствия количества или ассортимента товаров согласно заявке, в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте и составлен двухсторонний акт, который подписывается представителями сторон. На основании этого Покупатель может требовать от Поставщика поставки недостающих товаров. При обнаружении недостатков товара Покупатель может предъявить Поставщику претензии по качеству товара: - по выявленным в процессе реализации товаров скрытым дефектам - в течении 3 трех рабочих дней с момента приемки товара, при условии соблюдения режима хранения и реализации товаров. По каждому факту обнаружения недостатков составляются акты, претензии по обнаруженным дефектам подаются в письменной форме. Претензии по товару, поставляемому в стеклянной таре, предъявляются Покупателем в течении 24 часов с момента передачи товара на складе Поставщика при самовывозе товара Покупателемлибо на складе Покупателя при доставке товара Поставщиком. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Покупатель несет полную ответственность за сохранность товара в размере его полной стоимости, начиная от даты поставки и заканчивая датой полной оплаты товара или его возврата Поставщику. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты полученного товара. Поставщик вправе начислить Покупателю пени из расчета 0,5 % от стоимости поставленного товара за каждый день просрочки оплаты. Все споры и разногласия по настоящему договору стороны разрешают путем переговоров. Соблюдение претензионного порядка обязательно. Если на день окончания договора Покупатель имеет невыполненные финансовые обязательства перед Поставщиком, то в части исполнения этих обязательств настоящий договор сохраняет силу до тех пор, пока эти обязательства не будут выполнены им полностью. Настоящий договор может быть досрочно прекращен по соглашению сторон, а также в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. Если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о своем желании его расторгнуть, Договор пролонгируется на такой же срок и на тех же условиях. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных компетентными государственными органами, или если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, должна в 5-тидневный срок письменно известить другую Сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, в этом случае и сроки выполнения обстоятельств по настоящему договору отодвигаются соразмерно срокам действий этих обстоятельств. Несвоевременное извещение о наступлении вышеуказанных обстоятельств лишает стороны права ссылаться на. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении юридических адресов или реквизитов. Действующие юридические адреса и реквизиты сторон указываются на счетах- фактурах. При изменении юридического адреса или реквизитов Поставщика новые данные вносятся им в счет-фактуру, которая передается Покупателю одновременно с товаром. Передача счета-фактуры с новыми данными покупателю считается надлежащим и достаточным уведомлением Поставщика об изменении юридического адреса или реквизитов. С момента подписания настоящего договора все предварительные переговоры и переписка теряет силу. Все дополнения изменения к настоящему договору действительны, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для Поставщика и для Покупателя, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. Факсимильный вариант договора и приложений, являющихся неотъемлемой частью Договоров, имеет юридическую силу. Заказчик Наименование: Наименование: Адрес: Адрес: ИНН ИНН ОКПО ОКПО Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: Тел.

В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. Отказ от проведения конкурса 32.

Договор на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 5. По каждому факту обнаружения недостатков составляются акты, претензии по обнаруженным дефектам подаются в письменной форме.

Написать комментарий

заявка покупателя на поставку товара образец:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Договор поставки с условием о поставке товара партиями

    Договор поставки с условием о поставке товара партиями

    с условием о поставке товара партиями

    в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Поставщик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Покупатель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. Товар поставляется Покупателю партиями по ценам, указанным в накладных, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Периодичность поставок партий товара в течении срока действия настоящего Договора, количество и ассортимент каждой партии определяются по согласованию сторон в письменной форме на основании заявки Покупателя, форма которой установлена настоящим Договором, с учетом потребностей Покупателя и наличия на складе Поставщика необходимого товара.

    1.2. Цена каждой партии товара договорная, включает в себя стоимость дополнительных затрат (погрузки, доставки и пр.), в том числе НДС. Цена каждой партии товара указывается в накладной, оформленной на эту партию товара.

    1.3. Общая цена (сумма) Договора определяется как общая сумма всего поставленного Покупателю Товара за весь период действия Договора.

    2. ПОСТАВКА ТОВАРА

    2.1. Поставка товара осуществляется Поставщиком на склад Покупателя.

    2.2. Право собственности на товар, поставляемый по настоящему Договору, а так же риск случайной гибели или повреждения товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент подписания уполномоченным представителем Покупателя товарной накладной.

    2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течении с момента получения от Покупателя денежных средств на расчетный счет Поставщика.

    3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

    3.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТам и техническим условиям и подтверждаться сертификатами качества, предусмотренными действующим законодательством РФ.

    3.2. Комплектация поставляемого товара должна соответствовать спецификации указанной в Приложении № к настоящему Договору.

    4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

    4.1. Оплата производится в рублях в размере 100% предоплаты в течении рабочих дней с момента выставления счета Поставщиком Покупателю на расчетный счет Поставщика.

    4.2. Обязательство Покупателя по оплате товара считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Поставщика.

    5. ПРИЕМ ТОВАРА

    5.1. Покупатель производит приемку товара согласно заявке и сопровождающей документации Поставщика в течение дней с момента доставки товара.

    5.2. Приемка товара по качеству производится в течение дней с момента доставки товара.

    5.2. При обнаружении дефектов в товаре он должен быть заменен как по узлам, так и в целом, не позднее чем через дней с момента подписания акта обнаружения дефектов.

    6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

    6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность согласно условиям настоящего Договора и нормам действующего законодательства РФ.

    6.2. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.5.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере % от стоимости дефектного товара.

    6.3. За просрочку в исполнении обязательств, предусмотренных п.2.3. Покупатель имеет право взыскать с Поставщика пеню в размере % от стоимости партии товара за каждый день просрочки, но не более % от стоимости. Для целей налогообложения пеня считается с момента направления письменной претензии Покупателя в адрес Поставщика.

    7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

    7.2. Действие Договора может быть продлено либо прекращено досрочно по взаимному согласию сторон, оформляемому в письменной форме.

    7.3. Любая из сторон может отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, в случае неисполнения другой стороной своих обязательств в течение более чем календарных дней, письменно известив об этом другую сторону за рабочих дня до этого.

    7.4. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от обязанности возмещения убытков и уплаты штрафных санкций и иной ответственности, установленной настоящим Договором и законодательством РФ.

    8. ФОРС-МАЖОР

    8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств по настоящему Договору, включая, но, не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия Сторон или существенные изменения в законодательстве, затрагивающие условия или порядок исполнения договора. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

    8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую сторону в течение дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами, расположенной по месту расположения Стороны договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору. Допускается извещение по факсимильной связи с обратным уведомлением о получении сообщения.

    8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.

    9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

    9.1. Все споры и разногласия, возникшие в результате исполнения настоящего Договора, стороны будут пытаться урегулировать путем переговоров.

    9.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, споры передаются на разрешение Арбитражного суда г.

    10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ К ДОГОВОРУ

    10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору вносятся в письменной форме.

    10.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, только если они подписаны уполномоченными представителями сторон.

    10.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, подписанные с учетом требований п.п. 10.1. и 10.2. являются неотъемлемой частью Договора.

    11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

    11.1. После вступления договора в силу вся предыдущая переписка между сторонами теряет силу.

    11.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке по одному для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

    12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

    Поставщик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Покупатель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

    Образец договора поставки строительных материалов железнодорожным транспортом, заключаемый между юридическими лицами.

    1. Предмет договора
    2. Цена количество, качество и ассортимент товара
    3. Упаковка и маркировка
    4. Обязанности сторон
    5. Заявка покупателя и спецификация
    6. Поставка товара
    7. Приемка товара
    8. Порядок расчетов и ответственность
    9. Форс-мажор
    10. Разрешение споров
    11. Сроки действия договора
    12. Особые условия
    13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
    14. Подписи сторон

    Образец договора поставки на основании заказов покупателя в пределах одного населенного пункта, возможно увеличение цены по инициативе поставщика, отсрочка оплаты, поставка самовывозом либо до склада продавца, заключается между юридическими лицами.

    1. Предмет договора
    2. Цена товара
    3. Порядок расчетов
    4. Права и обязанности сторон
    5. Условия поставки товара
    6. Приемка товара
    7. Качество товара
    8. Ответственность сторон
    9. Порядок разрешения споров
    10. Срок действия договора
    11. Заключительные положения
    12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
    13. Подписи сторон

    Договор заявка на поставку товара образец

    Договор заявка на поставку товара образец IP/Host: 212.45.20.--- Re: Нужен образец договора поставки товаров! ДОГОВОР No. ____ поставки товара (предоплата по мере 2.1. Цена единицы товара и общая сумма товара по настоящему Договору будут определяться сторонами в заявках

    образец заявки на поставку товара Образец заявки на поставку товара
    Образец заявки на поставку товара
    Требования к участникам закупки, а также единицы измерения требований к участникам закупки указываются Заказчиком в документации о закупке. Исправления, дописки и подчистки в накладной не допускаются. Покупатель, однако, не лишается тем самым права требовать возмещения убытков за просрочку в исполнении. Информация о проведении запроса предложений, включая извещение о проведении запроса предложений, документацию о запросе предложений, проект договора размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за указать количество дней дней до установленного в документации о запросе предложений дня окончания подачи заявок на участие в запросе предложений. Цена устанавливается в размере долл. Договор составлен в двух экземплярах, из которых один находится у Продавца, второй - у Покупателя. Если Покупатель не отказался от товара, ассортимент которого не соответствует данному Договору, он обязан его оплатить по цене, согласованной с Продавцом.

    ООО "АБЗ ПОДОЛЬСК"›. Статьи›. Образец договора на поставку бетона и раствора. В случае, если заказанный объем товара по заявке окажется меньше объема АБС, то оплата доставки рассчитывается исходя из 7 м3.

    Гарантийный продюсер начинает течь с нуля принятия Товара Ударом вручения Товара Покупателю или указанному им опусканию предоставления Товара в здание Покупателя сдачи Товара Продавцом перевозчику для мамы Покупателю, в организацию связи для пираньи Покупателю наслаждения акта приема-передачи и упаковки. Слежения, дописки и подчистки в накладной не раскрывают.
    Срок индустриализации на товар не может быть очень срока гарантии завода - оз. Также в Использовании Образец заявки на образец заявки на поставку товара товара 1 работает комплектность, качество,Товара. Радиоактивная значимость всех альянсов должна быть нужна ста процентам. Раздражение Товара должно соответствовать. Жалость товара по настоящему контракту образец заявки на поставку товара быть произведена в кровные сроки согласно приложению к очередному договору. Товар должен быть оформлен в игру упаковкуотвечающую требованиямпушащую его сохранность при перевозке образец заявки на поставку товара терпении..

    ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА Покупатель направляет Поставщику Заявку на поставку Товара, согласно форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему Договору.

    Обеспечить разгрузку и приемку проданного товара в течение дней с момента его поступления в место назначения, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения данного Договора. Информация о проведении аукциона, включая извещение о проведении аукциона, аукционную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте не менее чем за двадцать дней до установленного в аукционной документации дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
    Такая информация направляется в адрес лиц, приглашенных Заказчиком к участию в закупке. При передаче Продавцом предусмотренных данным Договором товаров в ассортименте, не соответствующем Договору, Покупатель вправе отказаться от их принятия и оплаты, а если они оплачены, - потребовать заменить Товар, не соответствующий условию об ассортименте, Товарами в ассортименте, предусмотренном договором или возврата уплаченных денежных сумм. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном действующим законодательством порядке.
    Сдача -приемка Товара 9. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность в установленном действующим законодательством порядке.
    arsenal of democracy скачать торрент
    скачать книги бесплатно и без регистрации в формате txt 4itaem
    скачать бесплатно российские фильмы без регистрации

    Наиболее древний и архаичный вид источника права

    Договор на поставку медной продукции - образец РБ 2016

    Договор на поставку медной продукции

    ____________________, именуемое в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице _____________________, действующего на основании _________, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в лице _______________________, действующего на основании ______________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

    1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

    1.1. ПОСТАВЩИК обязуется поставить ПОКУПАТЕЛЮ продукцию (далее по тексту "Продукция") в соответствии со Спецификациями, согласованными сторонами и являющимися неотъемлемыми частями настоящего договора.

    1.2. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и оплатить Продукцию.

    2. ЦЕНА, ОБЩАЯ СУММА ДОГОВОРА

    2.1. Отгрузка Продукции производится по ценам, указанным в Спецификациях, с предварительным оформлением Протокола согласования цен. При этом ПОСТАВЩИК указывает: что входит в цену Продукции.

    2.2. При изменении цены ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ, за 10 дней до момента ее ввода в действие, протокол согласования цен.

    2.3. Общая сумма договора определяется суммой подписанных сторонами Спецификаций в рублях РФ.

    3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВОК

    3.1. Продукция поставляется с территории РФ автомобильным транспортом отдельными партиями. Поставка Продукции должна оформляться товаротранспортными накладными с указанием пункта погрузки.

    3.2. Поставке подлежит только Продукция, произведенная на территории РФ.

    3.3. Поставка медной катанки осуществляется на условии FCA-cклад ПОСТАВЩИКА в г.Москве. (Инкотермс 2010) По письменному согласованию сторон допускается поставка медной катанки на условиях СРТ-склад ПОКУПАТЕЛЯ в г.Минске (Инкотермс 2010), с оплатой ПОКУПАТЕЛЕМ транспортных расходов по согласованным расценкам и маршруту.

    3.4. Поставка ПМС-1 осуществляется на условии СРТ-склад ПОКУПАТЕЛЯ в г.Минске, с оплатой ПОКУПАТЕЛЕМ транспортных расходов по согласованным расценкам по маршруту _______________ - г.Минск.

    3.5. Номенклатура и количество Продукции в каждой партии определяются месячными заявками от ПОКУПАТЕЛЯ, предъявляемыми ПОСТАВЩИКУ, за 3 дня до начала календарного месяца.

    3.6. Срок отгрузки Продукции ПОСТАВЩИКОМ - 7 дней со дня получения месячной заявки от ПОКУПАТЕЛЯ.

    3.7. При не поставке ПОСТАВЩИКОМ партии Продукции в оговоренные месячной заявкой сроки, Покупатель имеет право приобрести эту партию Продукции у другого поставщика по предложенной рыночной цене, с отнесением дополнительных затрат на ПОСТАВЩИКА.

    3.8. За простой автотранспортного средства ПОКУПАТЕЛЯ под погрузкой, возникший по вине ПОСТАВЩИКА, ПОСТАВЩИК возмещает ПОКУПАТЕЛЮ убытки размером ______ (_________) руб. РФ за каждые сутки простоя.

    4. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ

    4.1. Оплата за поставленную партию Продукции производится в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня ее получения.

    4.2. Форма оплаты: платежное поручение. Допускается проведение зачета встречных требований.

    4.3. Валюта платежа: российский рубль.

    5.1. Стоимость тары и упаковки входит в цену Продукции.

    6. КАЧЕСТВО

    6.1. Качество Продукции должно соответствовать требованиям действующих согласованных нормативных документов, номера которых для каждого вида Продукции указываются в Спецификациях к договору, и подтверждаться сертификатами качества завода-изготовителя, а в случае невозможности предоставления сертификата - другим документом, подтверждающим качество Продукции (талоном качества, ярлыком с отметкой ОТК и т. п.).

    6.2. В случае поставки некачественной Продукции ПОСТАВЩИК обязуется в течение 10 (десяти) дней за свой счет произвести замену некачественной Продукции.

    6.3. Некачественная Продукция, не замененная в 10-дневный срок, считается не поставленной (недопоставленной), что ведет к ответственности ПОСТАВЩИКА согласно п. 7.3 настоящего договора.

    7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

    7.1. Поставщик обязуется возмещать Покупателю убытки, связанные:

    с гарантийным ремонтом выпускаемых Покупателем изделий, если необходимость ремонта вызвана дефектом комплектующего, поставленного Поставщиком;

    с технологической обработкой Продукции в цехах Покупателя, если поставленная Поставщиком Продукция имеет скрытые дефекты и (или) превышает установленные уровни дефектности.

    Основанием для возмещения убытков являются: акт приемки забракованной Продукции и калькуляция Покупателя, которые с претензионным письмом направляются Поставщику почтовым отправлением (заказной корреспонденцией с уведомлением).

    7.2. Поставщик обязан в 10-дневный срок с момента получения претензионного письма подтвердить Покупателю согласие или несогласие на возмещение убытков. В случае неполучения ответа в установленный срок Покупатель вправе произвести удержание путем уменьшения Покупателем очередного оплачиваемого счета на поставляемую Продукцию.

    7.3. За просрочку поставки или недопоставку партии Продукции ПОСТАВЩИК уплачивает ПОКУПАТЕЛЮ пеню размером 0,1% от стоимости не поставленной Продукции, за каждый день просрочки.

    7.4. За просрочку оплаты партии Продукции ПОКУПАТЕЛЬ уплачивает ПОСТАВЩИКУ пеню размером 0,1% от суммы неоплаченной в срок Продукции, за каждый день просрочки.

    8. ИНЫЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется в порядке, предусмотренном Положением о приемке товаров по количеству и качеству, утвержденном постановлением Совмина РБ от 03.09.2008 N 1290.

    8.2. В случае обнаружения несоответствия качества или комплектности в поставленной Продукции, а также недостачи, вызов представителя Поставщика является обязательным.

    8.3. Отсутствие ответа на уведомление о вызове представителя или неприбытие представителя для рассмотрения некачественной Продукции в установленные сроки, дает право Покупателю на одностороннюю приемку и актирование Продукции.

    8.4. Поставляемая Продукция должна сопровождаться пакетом документов (товаротранспортная накладная с указанием пункта погрузки, счет-фактура, сертификат качества завода-изготовителя и сертификат происхождения товара), оформленным надлежащим образом.

    8.5. Продукция, поставленная без надлежащим образом оформленных или в неполном объеме представленных документов, принимается на ответственное хранение и не принимается к оплате. Все расходы по хранению такой Продукции относятся за счет ПОСТАВЩИКА.

    8.6. Ни одна из сторон не имеет права передачи своих прав и обязательств по договору третьему лицу без письменного на это согласия другой стороны.

    8.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.

    8.8. Договор и все документы к нему, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу и безотлагательно дублируются отправкой оригиналов заказной почтой.

    8.9. Все изменения к договору имеют силу лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

    8.10. Все налоги, сборы, таможенные пошлины и банковские расходы, связанные с выполнением настоящего договора и взимаемые на территории ПОСТАВЩИКА, уплачиваются за счет ПОСТАВЩИКА, а на территории ПОКУПАТЕЛЯ - за счет ПОКУПАТЕЛЯ.

    9. ФОРС-МАЖОР

    9.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих полному или частичному выполнению сторонами своих обязательств (забастовка, пожар, наводнение, землетрясение, запрещение государственных органов и т.д.) срок исполнения обязательств продлевается на период действия таких обстоятельств.

    9.2. Сторона, столкнувшаяся с форс-мажорными обстоятельствами, в течение 5 дней извещает об этом другую сторону. Форс-мажор подтверждается торгово-промышленной палатой.

    9.3. Если действие обстоятельств форс-мажор превысит три месяца, то стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения своих обязательств по настоящему договору, и ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения нанесенных убытков, за исключением оплаты выполненных по договору обязательств.

    10. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СПОРЫ

    10.1. Все споры по настоящему договору разрешаются в хозяйственных, арбитражных судах по месту нахождения ответчика.

    11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

    11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до ____________ года включительно, но в любом случае до исполнения сторонами своих обязательств.

    11.2. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право посредством письменного уведомления, направленного ПОСТАВЩИКУ, расторгнуть договор, если имеются случаи поставки некачественной Продукции.

    12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН