Образец требования о выплате по банковской гарантии

На сегодняшний день, банковские гарантии актуализированы как среди мелких, так и крупных организаций, несмотря на то, что они являются достаточно дорогим способом обеспечения обязательств.

Но стоит отметить, что оформление банковской гарантии таит в себе большое количество тонкостей, которые людям без соответствующего образования на первый взгляд не видно.

В данном разделе вы сможете ознакомиться с основными особенностями и условиями банковских гарантий, а также сможете подробно изучить перечень пунктов, который должен включать в себя документ.

Банковская гарантия – это разновидность поручительства. В контексте данного документа, в качестве поручителя выступает не любая сторона, а исключительно банковские структуры, а также организации, специализирующиеся на страховании граждан.

Указанные требования регламентированы Гражданским Кодексом РФ.

Как показывает практика, в большинстве документ такого типа предоставляют банки. Поскольку банковская гарантия представляет собой специфический банковский продукт, то сторона, которая желает ее получить должна представить банковскому учреждению обеспечение.

В качестве обеспечения может выступать следующее:

• денежный депозит;
• ценные бумаги;
• постройки;
• дома, квартиры;
• ценное оборудование;
• транспорт;
• продукция, находящаяся в обороте;
• гарантии третьих банковских учреждений.

После предоставления обеспечения, сотрудники банковской структуры проводят тщательную оценку предоставляемого залога.

В учет берутся риски по грядущей операции, что способствует снижению стоимости залога до стоимости возможной реализации. По завершению оценки банк заключает банковскую гарантию с организацией.

Существует несколько разновидностей банковских гарантий.

Исходя из операций, для которых они будут использованы, выделяют следующие:

• Платежные гарантии– могут быть выданы по инициативе покупателя в пользу продавца.
• Исполнение обязательств – противоположный документ предыдущему, выдается в пользу покупателя.
• Гарантия выполнения – выдается в тех случаях, когда один из партнеров во время сделки хочет застраховать себя от форс мажоров, к примеру, несвоевременного выполнения работ.
• Гарантия возврата платежей – предназначена для тех случаев, когда один из заказчиков хочет вернуть выданный аванс в случае невыполнения обязательств второй стороной.
• Тендерные гарантии. Предусмотрены для тех случаев, когда во организация проводившая тендер стремиться обезопасить себя от отказа выполнения обязательств компаниями, которые выиграли конкурс.

Банковская гарантия – это удобный инструментарий для организаций, которые при заключении перспективного договора должны доказать, что они смогут выполнить все прописанные в договоре условия.

Гражданским кодексом РФ предусмотрено несколько разновидностей обеспечения при заключении сделок: неустойка, залог движимого и недвижимого имущества и прочее. Среди них банковская гарантия является один из самых выгодных залогов.

Преимущества документа заключается в том, что в случае невыполнения условий стороной оформившей банковскую гарантию, компании, чьи условия были нарушены не нужно обращаться в суд для получения компенсации. Достаточно предъявить банковскую гарантию в банковскую структуру для возмещения ущерба.

Организация, получившая банковскую гарантию, также имеет выгодное положение. Благодаря четко прописанным условиям сделки в банковской гарантии, у нее нет надобности, вносить своим контрагентам предоплату.

Более того, при помощи банковской гарантии возможна покупка товаров и услуг с рассрочкой, так как при получении такого документа контрагенты могут передавать свои товары на реализацию.

О вкладах Быстробанка, узнайте тут .

Банковская гарантия – это официальный документ, который регулируется со стороны государства. Этот факт обязывает представителей компаний и граждане, которые стремятся его заключить оформить банковскую гарантию по всем имеющимся нормам.

Нередко, люди сталкиваются с проблемой оформления документа. Не имея специализированных знаний крайне сложно учесть все тонкости. Образец требования о выплате по банковской гарантии поможет вам сориентироваться в грамотном составлении договора.

Более того, можно отметить следующие составляющие, которые в обязательном порядке должно включать в себя соглашение :

• Указание разновидности банковской гарантии.
• Название и реквизиты бенефициара, то есть получателя по гарантии.
• Реквизиты и основные пункты договора, на основании которого выдана банковская гарантия.
• Указание формата банковской гарантии, в письменном или электронном виде.
• Указание формы документа, к примеру, стандартизированная банковская форма или та, которую предложил бенефициар.
• Сумма гарантии.
• Указание валюты, которая была предоставлена банковской структуре.
• Дата, которая стала началом вступления гарантии в силу.
• Сроки действия банковской гарантии.

Кроме того, есть необходимость уделить должное внимание деталям, которые характеризуют взаимоотношения между банковским учреждением и принципалом, то есть той стороной, за которую банк дает гарантию.

Таким образом, банковская гарантия также должна содержать следующие дополнительные пункты:

• Указания размера вознаграждения за банковскую гарантию.
• Порядок выплат указанного вознаграждения.
• При необходимости, указание дополнительной комиссии выплаченной принципалом за оформление гарантии.
• Указание разновидности и стоимости предоставляемого банку обеспечения.

В тех случаях, когда условия контракта между двумя сторонами были нарушены, бенефициар имеет право согласно законодательству РФ, потребовать возмещение от гаранта, то есть от банковской структуры, с которой была заключена банковская гарантия.

Стоит отметить, что бенефициар в соответствии условиями банковской гарантии должен подать требования до окончания срока действия банковской гарантии, а также подробно описать и подтвердить документально предъявляемые претензии к своему контрагенту.

В свою очередь, банковское учреждение, выступающее гарантом сделки в обязательном порядке должен проверить требование на выплату компенсации. В данном контексте речь идет не о специфике взаимоотношений ме6жду сторонами, а на соответствии претензий бенефициара условиям банковской гарантии, а также его документальная аргументация.

Банковская структура, в случае некорректного требования вправе отказать бенефициару в оплате компенсации. Об этом учреждения в обязательном порядке должно уведомить двум стонам соглашения.

Бенефициар, после исправления ошибок в требовании, на которые ранее указала банковская структура, имеет право подать повторное требование с тем условием, что оно было отправлено до окончания срока действия банковской гарантии.

Право на повторное требование обусловлено тем, что получение отказа гаранта на уплату указанной в соглашении суммы не означает, что срок действия банковской гарантии истек, и соответственно, не аннулирует право бенефициара требовать оплату за нарушения со стороны его контрагента.

Таким образом, бенефициар, согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации, имеет возможность подавать множество повторных требований до тех пор, пока срок действия банковской гарантии не будет окончен.

При этом банковское учреждение, выступающее гарантом должно реагировать на каждое повторное требование: осуществлять тщательную и своевременную проверку. Если гарант не выполняет свои обязательства, то бенефициар вправе потребовать возмещение убытков непосредственно от банка.

Банковская гарантия — это один из наиболее практичных инструментов для оформления поручительства.

Что это такое депозит овернайт? Ответ по ссылке .

Снимать ли деньги с депозита? Смотрите далее .

Документ способен удовлетворить запросы всех сторон соглашения, правомерно регулируя их отношения, в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Расчет суммы исковых требований: образец

В содержание значительной части исков, подаваемых на рассмотрение суда, входят также и материальные претензии о возмещении ущерба. Законодательство разрешает пострадавшей стороны добиваться полной компенсации нанесенного ей вреда. Но при этом заявителю необходимо учесть, что сумма, предъявляемая в иске, должна быть обоснованной и не превышать фактический масштаб убытков — не только на словах, но и иметь документальные обоснования своего размера. Помочь в этом может расчет исковых требований, выполненный по стандартному образцу.

Для чего необходим расчет суммы иска и что в него входит? Прежде всего, точный объективный расчет позволяет суду определить, действительно ли у истца имеются основания требовать в своём заявлении тот размер денежных средств, который он рассчитывает взыскать с ответчика в судебном порядке.

Наиболее распространенный вид исковых заявлений, в которые входит расчет суммы выдвигаемых претензий — это иски о возврате долга. Цена иска здесь рассчитывается довольно просто: окончательная стоимость материальных претензий включает в себя сам выданный ранее долг и проценты за неправомерное использование денег истца в течение длительного времени. Также в сумму претензий входят и судебные издержки.

Сложнее складывается расчет исковых требований в делах, связанных с нанесением морального ущерба. Хотя граждане могут заявлять в иске любые суммы, исходя из субъективных представлений о тяжести нанесенного им морального вреда, чаще всего судья самостоятельно принимает решение об определении суммы денежной компенсации. При этом принимаются во внимание многие факторы, в том числе обстоятельства совершения правонарушения, материальная обеспеченность ответчика и что входит, по мнению истца, в перечень нанесенных ему моральных страданий.

Далеко не всегда подача обращения в суд о взыскании материальных претензий связана лишь с возвратом незаконно удерживаемой суммы долга. Достаточно часто граждане вынуждены обращаться в судебные органы с заявлением о взыскании задолженности по зарплате или возмещении стоимости ущерба, нанесенного их имуществу. При этом у них имеется полное право в тексте своего обращения настаивать не только на погашении образовавшейся задолженности и судебных издержек, но и процентов, если ответчик долгое время уклонялся от выплаты долга.

При составлении текста искового заявления у многих граждан возникает вопрос относительно того, как правильно рассчитывать проценты по сумме долга. В настоящее время, общая стоимость материальных претензий с учетом процентов складывается исходя из размера действующей учетной ставки Центробанка. Разумеется, граждане могут в своём обращении использовать расчет процентов, основанный на минимальной ставке по кредитам Сбербанка или иной финансовой организации. Однако в суде могут скорректировать такой расчет стоимости исковых требований.

Если предметом иска является возврат задолженности по заработной плате, для расчета суммы материальных претензий можно использовать положения закона «О минимальном размере оплаты труда». Рассматривая заявление гражданина о взыскании компенсации с ответчика, суд принимает во внимание действующий размер минимальной зарплаты не в момент совершения правонарушения, а в момент проведения судебного заседания. Это важно, поскольку часто исковые требования основываются на тех или иных статьях законов, где указывается размер компенсации в виде 5 или 10 минимальных размеров оплаты труда.

Понятие контррасчет не так часто применяется в правовой сфере, как расчет материальных претензий, но поскольку закон в равной степени должен защищать интересы истца и ответчика, возможность расчета денежной компенсации допустима для обеих сторон конфликта.

Контррасчет проводится ответчиком, если у него имеются серьёзные основания подозревать, что истец в своём заявлении завысил сумму нанесенного ему ущерба. К примеру, согласно поданному в суд расчету со стороны истца, цена новых запчастей для поврежденного ответчиком автомобиля составляет 100 тысяч рублей. В свою очередь, по мнению ответчика, цены на такие автомобильные детали не могут превышать 70 тысяч рублей. Чтобы судья мог принять решение, основываясь на точной информации, делается контррасчет, который подаётся на рассмотрение вместе с отзывом на иск или в ходе судебного заседания.

Кроме этого, сторона защиты может оспорить сумму судебных издержек, поданных в обращении истца, если в издержки была включена оплата проживания в гостинице для свидетеля, прибывшего из другого города, и иные неоправданно дорогостоящие расходы. Принимая решение о возмещении судебных издержек ответчиком, судья может принять во внимание доводы, изложенные как в расчете, так и в контррасчете.

Поскольку нередко в исковом заявлении подаётся отнюдь не минимальная стоимость тех или иных услуг и товаров, суд должен учесть доводы по расчету суммы иска, представленные как истцом, так и ответчиком. На практике это может означать, что в решении суда будет указана примерная стоимость, рассчитанная из минимальной, самой высокой и наиболее распространенной цены среди аналогичных производителей или поставщиков товаров и услуг.

Внимание! В связи с правками в законодательство, юридическая информация в данной статье могла потерять актуальность!

Наш юрист бесплатно проконсультирует Вас - задайте вопрос в форме ниже:

Расчет претензии образец - файл добавлен

Претензию могут выставлять не только покупатели продуктно-вещественных ценностей, но и их торговцы. Этими данными может пользоваться должник при расчете итоговой суммы процентов.

Размещенные тут эталоны претензий по защите прав потребителей применимы для стандартных нередко встречающихся ситуаций. Человеку дальнему отюриспруденции довольно тяжело избрать неплохого юриста. не считая того, вы сможете высчитать проценты за исиспользование займом (5000 руб.).

Проценты по статье 395 штатского кодекса рф можно добиваться только по просроченным валютным обязанностям. Скачать эталон расчета расчет исковых требований (15,0 kib, 688 hits).оформите этот расчет по нашему эталону, тогда претензий у трибунала не будет.

Претензии также разбиты по типам договоров и адресатам - претензии торговцам продуктов. Правила расчета легитимной неустойки на основании ст. Несколько раз заявляя одну сумму, трибунал рассчитывал по собственному время от времени больше, а время от времени меньше.

Так как истец не обладает особыми юридическими познаниями, он обратился за помощью к спецу. После этого сделать расчет периода (сколько дней, месяцев либо лет), за который насчитаны проценты за исиспользование займом, расчет периода, за который начисляется неустойка. Оформите этот расчет по нашему эталону, тогда претензий у трибунала не будет.

Сумма пени за просрочку оплаты согласно прилагаемого расчета. Расчет претензий является одним изструктурных частей искового воззвания, потому игнорировать данный пункт нельзя. По подготовительному договору купли реализации, могули яполучить неустойку по214-фз? Таблица расчета на дату подачи искового заявления (для примера).непременно ли предъявлять претензию по делам о взыскании неустойки по договорам долевого роли в. О взыскании задолженности за поставленный продукт. O расчет взыскиваемой либо оспариваемой валютной суммы, подписанный истцом, его.

Требование (претензия) о выплате неустойки (или: пени, штрафа) за нарушение начального срока выполнения работ по договору подряда

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность за нарушение начального срока выполнения работы.

Согласно ст. _____ Договора подряда N _____ за нарушение начального срока выполнения работ заказчик имеет право требовать с подрядчика выплаты неустойки (или: пени, штрафа) в размере _________________________.

Время просрочки составляет _____ календарных дней. Сумма неустойки (или: штрафа, пени) составляет _____ (__________) рублей.

Статьей _____ Договора подряда N _____ предусмотрен претензионный порядок урегулирования споров; срок для ответа на претензию - _____ календарных дней со дня ее получения.

На основании изложенного в соответствии со ст. _____ Договора подряда N _____ от "__"___________ ____ г. ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации просьба в срок до "__"___________ ____ г. выплатить неустойку (или: пени, штраф) за нарушение начального срока выполнения работ по Договору подряда N _____ от "__"___________ ____ г. в размере _____ (__________) рублей в следующем порядке: _________________________.

1. Копия Договора подряда N ____ от "__"___________ ____ г.

2. Документы, подтверждающие нарушение начального срока выполнения работ.

3. Расчет суммы требования (претензии).

4. Иные документы, на которых заявитель основывает свои доводы.